建设工程施工合同培训资料.docxVIP

建设工程施工合同培训学习要点 参考文献： 1、 《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题 的解释》 2、 《浙江省高级人民法院民事审判第一庭关于印发 v关丁审理建设工程施工合同纠纷案件若干疑难问题的解答〉》 3、 《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2013-0201 ） 培训要点摘要： 一、 签订合同的主体 1、 合同当事人：是指发包人和（或）承包人。 2、 还包括：监理人、设计人、勘察人等 3、 禁止性条件 二、 开工时间 1、《浙高院》第五条 三、 合同总价 1、 《浙高院》第十、H^一、十二、十三条 2、 工程总价二A+B 3、 工程总价由两部分组成：不可调总价、可调总价， 不可调总价包括二 可调总价包括： 4、工程总价由两部分构成：固定总价包死部分、暂定总价部分； 固定总价包死部分：（1）主体及设备安装部分（2）其他费用； 暂定总价部分（根据固定综合单价计算）： （1）选项报价部分（2）装置性材料安装部分 案例： 大发房地产公司与精细建筑公司签订《建设工程施工合同》，约 定：由精细建筑公司承建新发人厦工程，框架结构18层，施工面积 2万平方米，合同价款暂定1900万元；建筑材料价格涨跌幅度为目 前市场价格20%以内时，合同价不能调整；图纸范围内的设计变更， 可调整工程价款，但幅度上下不超岀200万元。施工过程中，双方通 过设计变更签证将合同约定的标准层平面增加两层，总层高为20层, 并为此对结构支撑部分做岀调整，确认该部分工程工期4个月，造价 280万元。新发大厦经五方验收合格。后因结算发生争议诉至法院。 四、发包人的法律风险 1、 哪些人签署的文件具有法律效力？ 2、 具有法律效力的文件该如何管理？ 3、 《浙高院》第十一条 要严格把握工程施工过程中相关材料的签证和确认。除法定代表 人和约定明确授权的人员外，其他人员对工程量和价款等所作的签 证、确认，不具有法律效力。没有约定明确授权的，法定代表人、项 目经理、现场负责人的签证、确认具有法律效力；其他人员的签证、 确认，对发包人不具有法律效力，除非承包人举证证明该人员确有相 应权限。 4、 项目经理的法律地位及权限 1） “甲方代表的授杖中，专门约定对甲方代表的授权事项（工作职 责）、甲方代表无权处理的事项、对甲方代表的授权期限等内容 2） 明确约定无权处理事项；对于未授权事项，只有经甲方书面批准 并盖章的变更申请才为有效并可能导致合同价格或保证的完工日的 变化 3） 参与合同交底，并提高风险防范意识 5、 实现文书化、标准化往来，使用规范、确定的语言 具体要求；可用于诉讼中的证据 五、建设工程的竣工日期 1、 最高法《法释【2004】14号》14条 2、 《建设工程施工合同（示范文本）》GF-2013-0201 工程经竣工验收合格的,以承包人提交竣工验收申请报告Z U为 实际竣工日期，并在工程接收证书中载明；因发包人原因，未在监理 人收到承包人提交的竣丁验收申请报告42天内完成竣T验收，或完 成竣工验收不予签发工程接收证书的，以提交竣工验收申请报告的日 期为实际竣工日期；工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移 占有工程ZLI为实际竣工口期。 3、 如何维护发包人的权益： 发包人工期如何合法顺延 承包人工期如何合法不得顺延 4、《浙高院》第六条 =J 1、 建设工程施工合同（示范文木）》GF-2013-0201 14.2竣工结算审核：14天、28天、56天 2、 《最高人民法院关于设立建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题 的解释》20条: 3、 浙高院第十八条 4、 浙高院笫七条 5、 九龙仓总包合同付款条件： 1）付款条件：按照实际工程质量进度支付工程款，付款比例按照合 同条件执行，申请付款资料应包括以下内容：表一 编号 资料名称 主办单位 说明 标准格式索引 1 请款报告 （付款申请） 乙方 原件，须加盖与收款单位 名称?致的单位公章 乙方自行准备 2 发票 乙方 原件，工程所在地开具正 规建安发票 乙方白行准备 3 工程验收单 乙方 甲方项目部 监理 原件或复印件 a.《工程验收单》 4 工程付款情况 表 甲方项目成本 原件 甲方项冃成木提 供 5 授权委托巧 乙方 原件或复印件，首次付款 时提供 b.《授权委托帖》 6 合同付款条款 乙方 复卬件 乙方门行准备 7 确认书 乙方 原件或复印件，收款单位 非合同签约乙方时提供 C.《确认书》 8 收款单位账户 说明 乙方 原件或复卬件。如果属于 重复使用的账户说明，第 二次及以后可使用复印 件 d.《收款单位账 八说明》 9 竣工结算协议 甲方 乙方 复印件，结算期付款时提 供 结算时签订 10 《丄程管理表》 等其他附件 / 如有必要，另附 / 11 供方评估意见 表 甲方 每刀