建设工程承包合同（工期延误协议）.docxVIP

建设工程承包合同（工期延误协议）

本协议由以下双方于____年__月__日于____市____区签订：

甲方（发包方）：________________________

法定代表人/授权代表：________________

注册地址：____________________________

联系电话：____________________________

乙方（承包方）：________________________

法定代表人/授权代表：________________

注册地址：____________________________

联系电话：____________________________

根据甲乙双方于____年__月__日签订的《建设工程施工合同》（合同编号：____________），以下简称“主合同”，就主合同项下工程（工程名称：________________________，工程地点：________________________）在履行过程中发生的工期延误事宜，经双方友好协商，达成如下协议，以资共同遵守：

第一条工程概况

主合同项下的工程概况如主合同所述。

第二条延误事实确认

经双方确认，由于以下非乙方原因造成的不可预见事件，导致主合同项下工程的实际施工进度未能按原合同工期计划执行，发生了工期延误：

（一）自____年__月__日至____年__月__日，因业主方（甲方）原因，未能按主合同约定及时提供施工所需部分场地及完成拆迁补偿工作，导致乙方____标段（或具体工作内容）无法正常开工/连续施工，延误时间共计____天。

（二）自____年__月__日至____年__月__日，因不可抗力因素，即____年__月__日发生的____市____区特大暴雨及后续次生灾害（或具体事件），导致乙方施工现场道路中断、水电供应中断，影响了____标段（或具体工作内容）的施工，延误时间共计____天。

（三）其他经双方共同确认的延误原因：________________________（如有）。

上述延误事件累计造成乙方直接工期延误____天。

第三条工期顺延

基于第二条所述的延误事实及原因，经双方协商一致，同意对主合同约定的工程竣工日期进行如下顺延：

主合同约定的竣工日期为____年__月__日。鉴于上述延误，新的工程竣工日期调整为____年__月__日。

乙方据此将按照新的竣工日期进行施工组织和管理，确保工程最终按期完成。

第四条责任承担与损失补偿

（一）双方确认，本协议第二条约定的延误事件中，第一项和第二项所述原因属于非乙方原因，由此造成的工期延误应由甲方承担相应责任。

（二）基于上述非乙方原因导致的工期延误，甲方同意向乙方补偿以下损失：

1.因第一项所述原因，甲方应向乙方支付场地提供及拆迁补偿延误造成的直接费用损失，金额共计人民币____元（大写：____________元整）。该费用包含但不限于乙方为解决场地问题而产生的额外协调费、人员窝工费、机械设备闲置费等。

2.因第二项所述原因，甲方应向乙方支付不可抗力事件造成的直接费用损失，金额共计人民币____元（大写：____________元整）。该费用包含但不限于因停工期间的人员基本工资、必要的留守人员费用、灾后恢复施工的额外投入等。

3.上述费用应在甲方后续支付给乙方的工程进度款中一次性扣除/或由甲方直接支付给乙方，具体方式由双方确认。

（三）本协议约定的补偿款项支付时间为____年__月__日前/或与第____次工程款支付同步支付。

第五条双方承诺与义务

（一）甲方承诺将继续履行主合同项下其他义务，及时提供后续施工所需的图纸、指令等，并配合乙方完成工程施工。

（二）乙方承诺将根据本协议第三条调整后的工期计划，合理调整施工组织，克服延误影响，加强现场管理，确保工程质量和安全，并最终按新的竣工日期完成工程竣工验收。

（三）双方同意，就本协议第二条约定的延误事件及补偿事宜，双方已达成一致，不再就此事另行提出索赔或争议。

第六条与主合同的关系

本协议是主合同的组成部分，与主合同具有同等法律效力。本协议对主合同相关条款（如工期、违约责任等）作出修改的，以本协议为准。本协议未尽事宜，仍按主合同约定执行。

第七条争议解决

因本协议引起的或与本协议相关的任何争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向工程所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

第八条协议生效与有效期

（一）本协议自双方授权代表签字并加盖单位公章（或合同专用章）之日起生效。

（二）本协议的有效期直至因本协议第四条所述补偿款项支付完成或主合同项下工程竣工验收合格之日止，以较晚者为准。

第九条通知

双方在本协议首部载明的地址或联系方式为有效联系方式。任何