泥工班施工合同泥工施工合同.docVIP

建设工程施工合同发包人（全称）：承包人（全称）：依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工协商一致，订立本合同。工程地点：工程内容：工程承包范围承包范围： 四、合同工期 开工日期： 根据项目的实际情况以甲方按建设单位要求下达的时间为准。 竣工日期： 根据项目的实际情况以甲方与建设单位约定的时间为准。 合同工期总日历天数 天。 五、组成合同的文件组成本合同的文件包括：１、本合同２、标准、规范及有关技术文件３、图纸双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。工程质量标准：因原因工程质量达不到约定的质量标准，承担违约责任应对其在施工场地的工作人员进行安全教育，并对他们的安全负责。不得要求违反安全管理的规定进行施工。因原因导致的安全事故，由承担相应责任及发生的费用。应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施 工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由承担。±0.000以上（含±0.000不含地梁）砖砌体工程、一、二次结构混凝土浇筑、屋面工程（指所有泥水工程）、室内外装修工程（所有泥水工程）、室外散水、楼地面工程、零星混凝土预制构件（过梁、板等）、门窗洞口修补、水电开槽修补、楼梯工程等工程综合单价按建筑面积计算，单价为：165元/M2计价，以上工程包含了图纸会审更改、设计更改、技术联系单内容（如因变更造成工程返工部份另行计算，工程增加内容另行计算）。B、±0.000以下桩基（商砼）浇筑单价25元/M3、地梁（商砼）浇筑50元/M3、剪力墙、柱、楼梯（商砼）浇筑80元/M3，零星砼浇筑25元/M3、零星地面硬化12元/M2、零星砌筑工程220元/M3、零星抹灰工程17元/M3等，其他项目内容另行议价，以上所产生的工程量按实决算。（确认单中的相关单价已包含了各分项工程的全部工序、工艺、常规惯例所含、各工种专用工具、机具、卫生清理、包括但不限于单价确认单注明的内容等内容）。 2、本合同的相关承包价款经双方核算协商而定，任何一方不得擅自改变。结算价款已充分考虑了施工期内民工工资上涨、季节性施工措施及各时段抢赶工因素，今后不再予以调整。 十一、付款方式 付款方式：基础完成验收合格后支付工程进度款80%，主体工程按每月已完成全部工序内容的合格成品的工程量总价的45%的80%支付；装修工程按每月已完成全部工序内容的合格成品的工程量总价的55%的80%支付（有关处罚在支付进度款时同步扣除），竣工验收合格后1个月内支付工程总款90%，扣出质保金（质保金为装饰工程3%的保证金）的余款在竣工验收合格后3个月内全部付清。每次支付工程款（工人工资）时，乙方向甲方提供真实的工资发放记录，必要时在甲方的监督下进行工资发放。 十二、争议 甲乙双方在履行合同时发生争议，可以和解或者要求有关主管部门调解。当事人不愿和解、调解或者和解、调解不成的，双方可以在专用条款内约定以下一种方式解决争议： 第一种解决方式：双方达成仲裁协议，向约定的仲裁委员会申请仲裁；第二种解决方式：向有管辖权的人民法院起诉。发生争议后，除非出现下列情况的，双方都应继续履行合同，保持施工连续，保护好已完工程：（1）单方违约导致合同确已无法履行，双方协议停止施工（2）调解要求停止施工，且为双方接受3）仲裁机构要求停止施工（4）法院要求停止施工协商一致，可以解除合同将其承包的 全部工程转包给他人或者肢解以后以分包的名义分别转包给他人，有权解除合同因不可抗力致使合同无法履行；因原因造成工程停建或缓建合同解除后，应妥善做好已完工程移交工作，按要求将自 有机械设备和人员撤出施工场地。除此之外，有过错的一方应当赔偿因合同解除给对方造成的损失。履行合同全部义务，竣工结算价款支付完毕，本合同即告 终止。合同的权利义务终止后，应当遵循诚实信用原则，履行通知、协助、必威体育官网网址等义务。发包人：（公章）承包人：（公章）委托代表人：委托代表人：电 话：电 话：传 真：传 真： 中国铁路通信信号贵州建设有限公司 第4页