保证金承诺书.pdfVIP

保证金承诺书1

甲方：

乙方：

本履约保证金合同由双方于年月日在市订立。

为了明确双方权利、义务，依据《中华人民共和国合同法》

及其他有关法律法规规定，甲、乙双方经平等协商一致，订立本

合同。

第一条鉴于甲方与乙方于签署了施工合同，乙方在对建设

工程施工合同条款已做明确了解的情况下，为保证其在建设工程

施工合同中承诺的履约义务得到切实履行，愿意按本合同约定向

甲方提供履约保证金。

第二条保证范围为乙方未按建设工程施工合同约定履行义

务，包括但不限于因乙方原因不能按约定竣工日期竣工、工程质

量达不到标准时应向甲方支付的违约金或赔偿的损失。

第三条保证金额

乙方应当按照中标合同总金额的%，金额：大写人民币元

（￥）作为履约保证金交付给甲方，此笔履约保证金乙方委托甲

方从支付给乙方的合同预付工程款中扣除。

第四条保证方式为履约保证金可无条件并不可撤销地等额

1页共13页

抵销乙方因建设工程施工合同应向甲方支付的违约金或损失赔偿

额。

第五条保证期间自本合同生效之日起至建设工程竣工验收

合格后7日内。保证期满乙方如约履行建设工程施工合同的，由

甲方通知银行直接将履约保证金（无息）划回乙方账户。

第六条乙方向甲方提供履约保证金后，甲方也应向乙方提供

有利于建设工程施工合同支付的'资金证明。

第七条争议的解决

本合同适用中华人民共和国有关法律，在本合同履行中，如

发生争议、纠纷，有关各方首先应协商解决；协商无法解决时，

双方同意在项目建设工程所在地人民法院提起诉讼。

第八条生效条件

本合同自双方的法定代表人或其授权代理人签字、加盖公章

并乙方交付履约保证金之日起生效。

第九条其他本合同一式贰份，具有相同法律效力。甲方执

壹份，乙方执壹份。

甲方（盖章）：乙方（盖章）：

法定代表人或授权代理人（签字）：法定代表人或授权代理

人（签字）：保证金承诺书2

我方于报名时已了解计价格[20__]1980号文和发改办价格

2页共13页

[20__]857号文规定的内容，经充分考虑自身实际后，我方自愿与

工程的招标人及招标代理机构做如下约定：

如我方有幸中标，我方将按招标文件本须知第4.2条款规定

在领取中标通知书时由我方支付招标代理费，并将招标代理费做

为我方投标费用的`组成内容，在编制投标报价时一并综合考虑。

投标人（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

____年__月__日保证金承诺书3

清理建设领域工程款和农民工工资工作，事关人民群众切身

利益，事关社会公平正义，事关社会和谐稳定，事关经济和社会

发展全局。为维护建设市场秩序，构建行业自律环境，提高社会

公德力和企业诚信度，在工程建设中，我们承诺：

一、严格按照《建筑法》等法律、法规进行工程建设活动，保

证：

1、本工程建设资金到位率符合规定要求；

2、严格按照批准的项目建设规模、内容、标准进行建设；

3、按规定招标发包，不将工程肢体发包或发包给不具有相应

资质的组织或个人；

4、按照《承包合同》约定，及时、足额支付工程预付款，进

度款；

3页共13页

5、按照《建设工程价款决算办法》规定，按时完成工程结算

审计（审核），并按有关规定和合同约定及时与施工企业结清工程

价款。

二、认真履行建设（开发）单位在清欠工作中的责任和义务，

保证：

1、对施工企业农民工工资支付承担监管责任，监督、检查、

督促施工企业及时、足额支付农民工工资；

2、因我单位未按《承包合同》约定支付工程款，导致施工企

业停工并因