有哪些信誉好的足球投注网站- 1、本文档共7页，可阅读全部内容。
- 2、有哪些信誉好的足球投注网站（book118）网站文档一经付费（服务费），不意味着购买了该文档的版权，仅供个人/单位学习、研究之用，不得用于商业用途，未经授权，严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等，侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传，本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺！文档内容仅供研究参考，付费前请自行鉴别。如您付费，意味着您自己接受本站规则且自行承担风险，本站不退款、不进行额外附加服务；查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档，您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等，请点击“版权申诉”（推荐），也可以打举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
- 5、该文档为VIP文档，如果想要下载，成为VIP会员后，下载免费。
- 6、成为VIP后，下载本文档将扣除1次下载权益。下载后，不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 7、成为VIP后，您将拥有八大权益，权益包括：VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 8、VIP文档为合作方或网友上传，每下载1次， 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等，对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
工程款司法鉴定申请书
一、申请人基本信息
（一）申请人：___
法定代表人：___
职务：___
注册地址：___
统一社会信用代码：___
委托诉讼代理人：___律师
执业机构：___律师事务所
联系地址：___
（二）被申请人：___
法定代表人：___
职务：___
注册地址：___
统一社会信用代码：___
联系地址：___
二、涉案工程及诉讼基本情况
（一）工程名称：___小区___号楼及地下车库工程
（二）工程地点：___市___区___路___号
（三）合同签订时间：___年___月___日
（四）合同编号：___
（五）诉讼受理法院：___人民法院
（六）案号：（___）___民初字第___号
（七）案由：建设工程施工合同纠纷
（八）受理时间：___年___月___日
（九）争议焦点：
1.申请人已完成工程量对应的工程价款与被申请人审定金额存在___元差额；
2.设计变更及现场签证部分的计价标准适用存在分歧；
3.工程延期责任归属及逾期付款违约金计算基数争议。
三、申请司法鉴定的事项
请求人民法院委托具备甲级工程造价咨询资质的司法鉴定机构，对以下事项进行鉴定：
（一）申请人已完成的___小区___号楼及地下车库工程的实际造价：
1.土建工程：
（1）地基处理工程中碎石垫层的实际用量及造价（双方争议量为___立方米）；
（2）主体结构中C30-C50混凝土的实际浇筑量及价差调整（信息价与合同价差额为___元/立方米）；
（3）二次结构中构造柱、过梁的钢筋用量（被申请人核减___吨）。
2.安装工程：
（1）给排水管道安装的实际长度及管件材料费（争议部分涉及___系统）；
（2）强电工程中电缆敷设及配电箱安装的工程量（签证部分未计入___元）。
3.装饰装修工程：
（1）外墙保温及饰面砖粘贴的实际面积（设计变更增加___平方米）；
（2）公共区域吊顶及地面铺装的工程量（被申请人对___楼层的量不予认可）。
（二）设计变更及现场签证部分的工程价款：
（1）___年___月___日《设计变更通知单》（编号：___）涉及的外墙保温材料变更（由___改为___）产生的价差及返工费用；
（2）___份现场签证（编号：___至___）对应的工程费用，其中第___号签证涉及的夜间施工增加费___元被申请人未予确认；
（3）因地质条件变化导致的基础加深处理费用（争议金额___元）。
（三）停工、窝工损失费用：
（1）___年___月___日至___月___日因被申请人未及时供应钢材导致的停工___天，产生的人工窝工费、机械闲置费；
（2）___年___季度因环保政策调整导致的停工___天，对应的损失补偿费用。
四、申请鉴定的事实与理由
（一）合同履行概况
申请人与被申请人签订的《建设工程施工合同》约定：工程采用固定单价合同，合同价暂定为___元，结算时按实际完成工程量及合同约定的计价原则调整。申请人于___年___月___日开工，___年___月___日因被申请人未按约定支付工程进度款（累计拖欠___元）停止施工，截至停工时已完成合同约定工程量的___%。被申请人委托的造价咨询公司于___年___月___日出具的《结算审核报告》审定造价为___元，较申请人报送的___元核减___%，核减理由包括：1.部分签证无甲方代表签字；2.材料价差调整未按合同约定执行；3.措施项目费按比例核减。
（二）鉴定必要性
1.造价专业性：涉案工程涉及复杂的分部分项工程计价，如《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）中关于变更估价的规定适用、定额子目套用等，需专业机构依据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》第十九条进行核定。
（1）例如，钢筋价差调整应按合同约定的施工期信息价加权平均计算，被申请人单方按进场验收日信息价核减，违反《建设工程工程量清单计价规范》第9.3.1条；
（2）现场签证中涉及的赶工措施费需根据《___省建设工程费用定额》中关于人工、机械降效的规定计算，双方计算方式差异导致___元争议。
2.证据采信争议：被申请人以签证无甲方签字为由核减___元，但该签证有监理工程师签字并附影像资料（___年___月___日拍摄），根据《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）第10.4.2条，监理签字的签证应作为结算依据，需鉴定机构结合行业惯例认定。
3.因果关系认定：停工损失的计算需区分责任归属，被申请人主张停工系申请人施工组织不当导致，但申请人有监理单位出具的《停工通知》（编号：___）证明系甲方供材延误，需专业机构根据《建设工程施工劳务分包合同（示范文本）》（GF-2003-0214）中关于停工责任的划分标准进行鉴定。
五、法律依据
（一）《中华人民共和国民法典》第七百
一位热衷于知识传播与教育的达人，以独特的视角和生动有趣的方式打理着这个虚拟或实体的知识殿堂。作为店主扮演着知识整合者、传播者和教育者的角色，不仅具备广博的知识底蕴，还拥有高超的信息筛选和解析能力，将纷繁复杂的各类知识梳理成易于消化吸收的内容，服务于广大求知者。
文档评论（0）