街道零星改造合同.docxVIP

斗门街道办事处零星修复工程合同 发包人（全称）：西安市长安区斗门街道办事处? 承包人（全称）：陕西立仁建设工程有限公司 依照《中华人民共和国合同法》及有关法律规定，甲乙双方本着诚实信用、平等互惠、长期合作的原则，经双方友好协商签订协议，以资共同遵照执行。 第一条 工程概况? 工程名称：斗门街道办事处零星修复工程 工程地点：西安市长安区斗门街道办事处 第二条 工程承包范围? 1、电气配线、灯具安装； 2、地面石材修复、透水砖铺贴； 3、天棚吊顶、屋面卷材防水铺贴； 具体施工范围及要求按照发包人审定的图纸及做法为准。 第三条 合同工期? 年 月 日至 年 月 日 第四条 质量标准? 工程施工及质量验收执行标准：《屋面工程质量验收规范》GB50207-2002，工程质量满足上述规范标准规定的合格工程质量要求。? 第五条 工程价款与支付? 1、预算价款： ￥ 67243.88 元（大写： 陆万柒仟贰佰肆拾叁元捌角捌分 ） 2、结算价款 本合同结算方式采用固定综合单价，结算价款以甲方实际验收的工程量确定最终结算价款 3、付款方式? 乙方完成合同内的全部内容且经甲方验收合格后，甲方支付实际完成工程量的100%。甲方支付前乙方需提供等额正式发票。 第六条 发包人工作 1、负责与相邻村民的协调； 2、按合同要求支付足额工程款； 3、负责验收工程质量，确认工程量； 4、有权变更施工方案，并以书面形式通知乙方。 第七条 承包人工作?? 1、根据合同约定时间完成施工项目。工程质量应当达到合同约定的质量标准；? 2、按合同规定工期进行施工； 3、做好施工场地管线和邻近建筑物、构筑物的保护工作； 4、遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音以及环境保护和安全生产等的管理规定。 第八条 工期顺延? 因以下原因造成的工期延误，工期按实顺延。? 1、发包人未能协调准备好开工条件； 2、设计变更和工程量增加； 3、一周内非承包人原因造成停电或累计超过8小时； 4、不可抗力因素。 第九条 安全责任? 1、承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于承包人安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由承包人承担； 2、发包人应对其在施工场地的工作人员进行安全教育，并对他们的安全负责。发包人不得要求承包人违反安全管理的规定进行施工。因发包人原因导致的安全事故，由发包人承担相应责任及发生的费用。? 第十条 工程竣工? 1、承包人必须按照合同书约定的竣工日期或发包方同意顺延的工期竣工； 2、因承包人原因不能按照合同书约定的竣工日期或发包方同意顺延的工期竣工，承包人承担违约责任，并赔偿因此项目造成发包方的损失； 3、发包人收到承包人送交的竣工验收通知后3天内不组织验收或验收后3天内不提出意见视为竣工验收报告已被认可； 4、工程未经验收或竣工验收未通过后，发包人不得使用，发包人强行使用时，由此造成的质量问题及其他问题由发包人承担责任。 第十一条 违约责任? 1、因承包人原因导致工程质量达不到约定的质量标准，承包人承担返工或采取加固措施发生的全部费用； 2、因承包方原因导致延误工期，按工程总造价的千分之三/天赔偿发包人； 3、发包人不按合同约定支付工程款，双方又未达成延期付款协议，发包人不得使用，由发包人承担违约责任并按工程总造价的千分之三/天赔偿承包人； 4、若发生本合同未约定事项，参照建设工程施工合同（GF—1999—0201）通用条款协商解决； 5、若双方就经济纠纷协商不成，可依法向起诉方住所所在地人民法院起诉。 第十二条 合同生效? 合同订立时间： 年 月 日 合同订立地点： 西安市长安区斗门街道办事处 本合同自签字盖章之日起生效。? 本合同一式肆份，甲乙双方各执两份。具有同等法律效力。 甲方：（公章） 乙方：（公章） 法定代表人/负责人： 法定代表人/负责人： 委托代理人： 委托代理人： 开 户 银行： 开 户 银行：中国民生银行 西安东关正街支行 帐 号： 帐 号： 692728721