讨薪起诉状模板.docVIP

讨薪起诉状模板 总有一些黑心老板拖欠工资不给，农民工们不得不走上讨薪地方艰辛路。下面是整理的关于讨薪的起诉状模板范文，希望对你有帮助。 拖欠工资起诉书范文一 起诉单位：(全称)：______市______县______建筑公司 企业性质：集体 经营范围：工业与民用建筑. 流动资金：169. 5万元 何时经何部门批准开业：______年______月份经______县基建局批准 地址：______县______乡______电话：______________________ 开户银行：______工区历下办理处。 帐号：__________________ 法定代表人姓名：_________职务：_________ 相关法律知识 拖欠工程款怎么办 拖欠工程款起诉 恶意拖欠工程款 拖欠工程款案例 拖欠工程款的诉讼时效 被告单位(全称)： ______市职工教育培训中心 地址：________市_______ -______路________号 事由：建筑安装工程承包合同拖欠工程款纠纷 事实和理由： ______年______月______日， ______县建筑工程总公司______公司(原告，以下简称乙方)同______市职工教育培训中心(被告，以下简称甲方)签订了《建筑安装工程合同》，标的是乙方为甲方修建教工宿舍楼两幢。 承包方式是“议标形式，也工包材料”。 承包额为495125. 74元。 开工日期定为______年______月______日;竣工日期定为______年______月______日。 合同签定后，乙方按时将设备机具等运进工地，但甲方因工地、图纸等原因没有同有关单位交涉好，直到______年______月______日乙方才正式开工。 在长达一百七十七天之内，由于甲方的原因，造成乙方开进工地的70余名职工无活可干，机具设备长期双里无用，给乙方经济上造成损失达8059.73元。 甲方虽然承担了25611.43元的误工费，但尚有57979. 30元到今有承担赔偿损失的责任。 两幢宿舍楼建筑安装工程竣工后：，于______年______月______日，乙方又同甲方签订教学楼工程的施工合同书(附原印件)。 教学楼工程于______年______月______日完工。 三幢楼均经 ______市建筑工程质童监督站校验合格交付被告使用。 工程结算书经甲、乙双方审定后，交______市建设银行校准定这杂，双方无任何争议。 甲方应依合同书之规定与乙方结清工程款，但至今甲方仍拖欠乙方工程款21793.06元。 从______年元月开始，甲方要求乙方为其零建工程拖工。 经多次协商达成协议，乙方又为甲方修建了汽车房、锅炉房、坝墙等多项零建工程。 但价值174551. 87元的工租款至今不与乙方结算。 因甲方一再拖欠乙方工程款，致使乙方工人工资长期不能支付，被迫于______年______月底撤离甲方工地。 为了收回甲方拖欠的工程款，乙方组织专人多次与甲方交涉。 开始，甲方以工程资料不全为由予以推拖，乙方只得将自己的全部资料复印交给甲方。 后来，甲方又以有关建材差价不合理为由拒绝支付原宿舍楼、教学楼所拖欠的工程款，并推而广之，拒绝审核乙方后期施工的全部零建工程的结算。 综上所述，甲方违反合同书的约定，单方面地推翻合同书规定的有关条款，无理拖欠乙方工程款 给乙方造成了很大的经济损失。 《民法通时》第一百零六条规定：“公民、法人违反合同或者不履行其他义务的，应当承担民事责任。 ”《经济合同法》第三十九条第二项一至五款和(建筑安装工程承包合同条例》第十三条第二项一至五欲规定：未能按照承包合同的规定履行自己应负的贵任，除竣工日期得以顺延外，还应赔偿承包方因此发生的实际损失;不按合同规定拨付工程款;按银行有关逾期付款办法或“工程价款结算办法”的有关规定处理。 诉讼请求： 责令甲方偿付工程款和赔楼乙方经济损失： (一)付清宿舍楼、教学楼拖欠款21793.08元; (二) 结算零建工程款：174551. 87元减去甲方垫付的材料款66913.30元，应付给乙方工程款10768.57元; (三)赔偿乙方的经济损失：______年至______年度拖欠款的滞纳金54595. 88 ig;______年______月至______月设备闲置费57979. 30元 以上三项合计，共242006.83元。 此致 ______市______区人民法院 起诉单位：______县建筑工程总公司 __________公司(盖章) ________