宁波化工区岚山片明海路1号桥工程-宁波石化经济技术开发区.docVIP

建设工程委托监理合同 （示范文本） 工程名称：宁波石化区泥螺山强排泵站排水管道及深海排放管外延工程（蟹浦大河围堰段） 建设单位：宁波市镇海海天投资发展有限公司 委 托 人：宁波市镇海围垦工程有限公司 设计单位：中国市政工程中南设计研究总院有限公司 承 包 商：宁波巨烽市政园林建设有限公司 监 理 人： 签订日期：2017年3月 中华人民共和国建设部 制定 国家工商行政管理局 第一部分 建设工程委托监理合同 委托人宁波市镇海围垦工程有限公司与监理人 经双方协商一致，签订本合同。 一、委托人委托监理人监理的工程（以下简称“本工程”）概况如下： 工程名称：宁波石化区泥螺山强排泵站排水管道及深海排放管外延工程（蟹浦大河围堰段） 工程地点：宁波石化区 工程规模：。 范围：桥梁、附属设施等，具体详见施工图。] 监理报酬支付方式为：工程完工验收并收齐与监理相关的资料后，由建设单位向监理人付至合同价款的95%,余下的5%于监理服务期结束后（即工程质保期2年后）一次性付清。 第四十一条 双方同意用 人民币 支付报酬，按 / 汇率计付。 第四十五条 奖励办法：由委托人确定　。 奖励金额=工程费用节省额×报酬比率 第四十九条 本合同在履行过程中发生争议时，当事人双方应及时协商解决。协商不成时，双方同意由仲裁委员会仲裁（当事人双方不在本合同中约定仲裁机构，事后又未达成书面仲裁协议的，可向人民法院起诉）。 附加协议条款： 1、监理人应按其投标文件中“监理人员组成表”、“办公及检测设备投入表”配备现场监理人员及办公、监理设备。如监理人未按投标文件要求配备设备，则委托人有权代为购买给监理人使用，费用从监理费中扣除。 2、委托人与监理人签订工程监理合同时，须签订监理廉政合同作为该合同之附件，并与该合同具有同等法律效力。 3、监理人需委派监理人员至少2人，其中委派 为总监理工程师，委派 为监理工程师，对投入本工程和监理人员的要求表内的监理人员，监理人确保均需持有有效证件并按进场计划切实到位，按照监理合同开展监理工作。监理人不得随意更换上述人员，如需更换，应向委托人书面提交报告，经委托人同意后方可更换，否则委托人有权单方面中止合同。 4、监理人员严重失职造成重大工程事故或向承包人索贿或谋取私利、在工作期间徇私舞弊、与承包人串通损害委托人利益，给委托人造成损失的，按造成的实际损失进行赔偿。 5、施工监理期间，监理人员每月出勤应在22天以上，否则对监理人处以违约金，每天扣款500元。监理人员未到位违约金限额达到后仍出现不出勤情况，发包人有权无条件停止合同，另行选择监理人。 6、无论何种原因导致施工进度控制落后于施工工期要求的或施工工期延期的或工程造价调整，监理服务费用不予调整且监理单位必需无条件进行工程监理。 7、对不称职或无法胜任的监理人员，委托人有权要求监理人更换合适的监理人员，并承担相应的违约责任。 8、违约金或从履约担保中扣除，或从委托人应支付给监理人的监理服务费中扣除，即使缴纳了违约金，监理人仍应按监理合同规定继续履行本工程施工及质量保证期的监理服务。 9、监理人需参加及自行承担保险的种类：人身意外伤害险。 10、现场办公条件由委托方提供，午餐费用由监理公司自行承担。 11、竣工资料归档要求：本项目要求提供完整的监理竣工资料2套，其中一套须为原件。 12、未尽事宜，双方另行协商。