橋梁工程施工合同协议书（范本）【稀缺资源，路过别错过.docVIP

桥梁工程施工合同协议书 发包人（全称）： 承包人（全称）： 项目经理姓名： 资格等级： 壹级 证书号码： 本工程于 2008 年 10 月 21 日公开招标，确定由承包人承建。 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规、规章，并结合XX市有关规定及本工程的招标文件要求，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程建设施工事项协调一致，订立本协议。 工程概况 工程名称： 工程地点： 工程内容： 结构形式： / 层/幢： / 建筑面积 / 平方米； 工程立项批准文号： / 资金来源： 国有资金 工程承包范围 承包范围包括XX设计研究院编制的 人行天桥施工图纸及设计变更，主要有： 1、土石方工程2、桥梁基础工程3、桥梁主体工程4、其它。 合同工期 开工日期： 2008年月10 日? XX仲裁委员会； □ 中国国际经济贸易仲裁委员会华南分会； □ 其他仲裁委员会 。 （2）向 人民法院提出诉讼。 70.1条全部删除，代之以：(二选一) 70.1承包人在投标时应考虑到在招标期间及合同有效期间内，由于劳务和（或）材料价格的上涨，以及任何其他事项的价格上涨而引起工程施工成本增加的风险，合同价款不会因此而调整（政府有明文规定的外）。 □70.1在合同履行过程中，主要材料（包括：□结构用钢材、□混凝土、□电缆、□其他： ）价格比投标期的信息价格（指市造价管理部门公布的材料价格信息 年第 期）涨落超过±5%（不含5%）时，其超过部分的材料价格可给予调整，调整公式为： （1）当材料价格上涨时： ①若Pt ＜P0 ,且，则： C增=Q总×Pt×[] ②若Pt ≥P0 ,且，则 C增= Q总×Pt ×[] （2）当材料价格下跌时，且时： ①若Pt ＞，则： C减= Q总×Pt ×[0.95-] ②若Pt≤,则不予调减，即： C减=0 式中： C增－调增工程造价； C减－调减工程造价； Q总 －某材料到第i 个月的实际总用量； Qⅰ －施工期第i 个月 某材料实际用量； Pt －承包人投标文件商务标书中某材料的投标单价； Pⅰ －施工期第i 个月《XX建设工程价格信息》发布的某材料价格； P0 －投标期（商务标的编制日期）《XX建设工程价格信息》发布的某材料价格； 如投标报价中无法确认某材料的单价时，可用P0替换Pt，根据上述办法调整工程单价。 当《XX建设工程价格信息》中无该种材料的价格信息时，由承包方提交材料价格确认报告和有关的证明资料，经监理审核、发包方审批，并经XX市审计专业局审定的材料价格可作为材料结算价格。 如材料价格上涨，实际发生的材差调增金额与工程进度款同期支付，支付金额为该材差金额的70%，剩余款项待结算时,经审计部门审定后给予支付；材差调增金额经核准后可签订补充合同；如材料价格下调，实际发生的材差调减金额在工程进度款中扣减，扣减金额为该材差金额的100%。 承包人在投标时应考虑到在招标期间及合同有效期间内，由于劳务价格的上涨，以及任何其他事项的价格上涨（不含上述调差材料）而引起工程施工成本增加的风险，合同价款不会因此而调整（政府有明文规定的外）。 70.2条全部删除，代之以： 70.2承包人在投标报价中应考虑到国家和(或)本市颁布的法律、法规、法令、规章或条例在合同执行期间发生变更而产生的费用增加的风险，合同价款不会因此而调整。 □70.3发生下列情形之一的，其措施费可根据实际情况由承包人提出申请并经发包人确认批准并经审计部门确认后予以适当调整。 （1）重大的设计变更； （2）发包人要求调整