2025年建设工程合同司法解释的理解与适用全文.docxVIP

第PAGE页共NUMPAGES页

2025年建设工程合同司法解释的理解与适用全文

建设工程施工合同

合同编号：

签订地点：

签订日期：

发包人（甲方）：

名称：

地址：

法定代表人：

联系方式：

承包人（乙方）：

名称：

地址：

法定代表人：

联系方式：

鉴于甲方需要进行工程的建设施工，乙方具备相应的施工资质和能力，根据《中华人民共和国民法典》《建设工程质量管理条例》《建设工程安全生产管理条例》及相关司法解释的规定，双方本着平等、自愿、诚实信用的原则，经友好协商，达成如下合同条款：

第一条工程概况

1.1工程名称：

1.2工程地点：

1.3工程内容：（详细描述工程内容）

1.4承包范围：（详细描述承包范围）

1.5工程性质：

第二条合同工期

2.1开工日期：

2.2竣工日期：

2.3总工期：日历天

2.4工期顺延的情形：（如不可抗力、设计变更、甲方原因等）

第三条合同价款与支付

3.1合同总价：

3.2价款组成：（如人工费、材料费、机械费等）

3.3支付方式：（如分期支付、进度款支付等）

3.4付款时间：

第四条质量要求

4.1工程质量标准：

4.2材料与设备要求：（如品牌、规格、质量证明等）

4.3质量验收：（如隐蔽工程验收、分部验收、竣工验收）

4.4质量保修：（如保修期限、保修范围等）

第五条双方权利与义务

5.1甲方权利与义务

5.1.1负责提供施工场地及必要条件

5.1.2负责办理相关手续及许可

5.1.3按时支付合同价款

5.1.4监督乙方施工质量及进度

5.2乙方权利与义务

5.2.1按照合同约定完成工程施工

5.2.2遵守施工现场安全规范

5.2.3保证施工人员的合法权益

5.2.4接受甲方的监督与管理

第六条验收与保修

6.1验收标准：

6.2验收程序：

6.3竣工资料：

6.4质量保修：（如保修期限、保修范围、保修责任）

第七条违约责任

7.1甲方违约责任：

7.2乙方违约责任：

7.3违约金数额：

第八条争议解决

8.1争议解决方式：（如协商、调解、仲裁或诉讼）

8.2选择的仲裁机构或法院：

第九条合同的变更与解除

9.1变更条件：

9.2变更程序：

9.3解除条件：

第十条其他条款

10.1本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议

10.2本合同一式份，甲乙双方各执份

10.3本合同自双方签字盖章之日起生效

第十一条附则

11.1合同附件：

11.2其他约定：

甲方（盖章）：

法定代表人或授权代表签字：

日期：

乙方（盖章）：

法定代表人或授权代表签字：

日期：

见证方（如有）：

名称：

签字：

日期：

附注：

本合同文本根据《中华人民共和国民法典》、《建设工程施工合同司法解释（一）》等相关法律法规及司法解释的理解与适用进行起草，旨在确保合同内容合法、合规，