2025年装修工程延期付款协议.docxVIP

2025年装修工程延期付款协议

发包人（甲方）：[甲方姓名/名称]，身份证号/统一社会信用代码：[号码]，住所/注册地址：[地址]，联系电话：[电话]。

承包人（乙方）：[乙方名称/姓名]，法定代表人/负责人：[姓名]，统一社会信用代码/身份证号：[号码]，住所/注册地址：[地址]，联系电话：[电话]。

鉴于甲乙双方于[日期]签订了《装修工程施工合同》（以下简称“主合同”），约定由乙方承建甲方位于[地址]的房屋装修工程。现因[具体原因，例如：工程进度延迟、质量问题整改等]，导致主合同中约定的部分付款节点未能按期履行。甲乙双方经友好协商，就延期支付相关款项事宜达成如下协议：

第一条确认与依据

1.1甲乙双方确认前述主合同的存在并继续有效，双方均愿意遵守主合同除本协议明确修改外的其他约定。

1.2甲乙双方同意，因[再次简述原因]，原定于[主合同约定日期]应支付的款项（具体为：[描述款项性质，如“工程进度款第X阶段款”或“尾款”]），金额为人民币[金额]元（大写：[大写金额]），现需延期支付。

第二条延期付款约定

2.1甲方同意，将原定于[主合同约定日期]支付的上述款项，改为于2025年[新日期月]月[新日期日]前，一次性支付给乙方。

2.2乙方同意，在收到甲方按照本协议第二条约定的款项后，继续按照主合同的约定履行工程义务，确保工程按计划完成[或：在甲方付清本协议约定款项后X日内，继续履行工程义务]。

2.3本次延期支付的款项金额为人民币[金额]元（大写：[大写金额]）。

第三条利息约定

3.1双方经协商一致，同意对于本协议第二条约定的延期支付款项，自[计息起始日期，通常为延期付款日，即2025年[新日期月]月[新日期日]]起至实际支付之日止，按照[利率标准，例如：年利率百分之X%/银行同期贷款利率/双方协商确定的利率]计算利息。

3.2利息计算方式为：应付利息=延期付款金额×利率×延期天数（延期天数自计息起始日起至实际支付日止，按实际天数计算，不计入闰日）。

3.3上述利息随本金一并支付，即甲方在支付本协议第二条约定的延期款项时，应同时支付对应期间的利息。

第四条双方权利与义务

4.1甲方的权利与义务：

(1)按照本协议约定的时间、金额向乙方支付延期款项及利息。

(2)保证支付账户信息准确无误，并配合乙方完成收款确认手续。

(3)如乙方存在主合同项下或其他违约行为，甲方仍有权依据主合同及相关法律法规追究乙方的违约责任。

4.2乙方的权利与义务：

(1)按照主合同约定及本协议约定，继续保质保量完成工程。

(2)配合甲方进行付款相关的核对工作，并提供计息所需的相关证明文件（如需）。

(3)甲方未按本协议约定支付延期款项的，乙方有权依据主合同约定及本协议条款，要求甲方支付逾期违约金或利息，并有权采取其他补救措施。

第五条违约责任

5.1若甲方未按照本协议第二条约定的期限和金额支付延期款项及利息，每逾期一日，应按延期支付金额的[违约金比例，例如：万分之X]向乙方支付违约金。逾期超过[天数]日的，乙方有权暂停工程施工，或解除主合同并要求甲方承担相应的违约责任。

5.2若乙方因非甲方原因导致工程无法继续进行，或出现严重影响甲方利益的重大质量问题，甲方有权根据主合同约定扣减相应款项，或解除本协议及主合同，并要求乙方承担违约责任。

第六条争议解决

因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，双方应首先友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向[具体仲裁委员会名称]申请仲裁，或向[具体法院名称，例如：甲方所在地/合同履行地]有管辖权的人民法院提起诉讼。

第七条生效与效力

7.1本协议自双方授权代表签字并加盖公章（或合同专用章，个人为手写签名）之日起生效。

7.2本协议是主合同的补充协议，与主合同具有同等法律效力。本协议的条款与主合同相关条款有冲突的，以本协议为准。本协议未尽事宜，遵照主合同约定执行。主合同项下其他未变更的条款仍然有效。

第八条其他

8.1本协议所称“日期”均指北京时间。

8.2双方确认已完全理解本协议内容，并自愿签署。

8.3本协议一式[份数]份，甲方执[份数]份，乙方执[份数]份，具有同等法律效力。

8.4任何对本协议的修改或补充，均须经双方书面同意。

甲方（盖章/签字）：____________________

授权代表（签字）：____________________

日期：________年____月____日

乙方（盖章/签字）：____________________

授权代表（签字）：____________________

日期：________年____月____日