光伏桩桩基础施工合同(2024两篇).pdfVIP

光伏桩桩基础施工合同(两篇)

光伏桩桩基础施工合同（二）

光伏桩桩基础施工合同

一、基本条款

2.项目名称：光伏桩桩基础施工项目

3.项目地址：

4.合同金额：

5.施工起止日期：

6.交工日期：

7.竣工日期：

二、工程范围

（1）根据设计要求进行桩基施工；

（2）桩基土方开挖；

（3）桩机孔凿井、洗孔、打水泥砂浆灌注桩；

（4）桩顶与支撑点验收。

（1）提供项目资料和设计图纸；

（2）提供所需的设备和材料；

（3）提供必要的施工条件；

（4）配合施工方的工作。

三、施工要求

光伏桩桩基础施工合同(两篇)

1.桩基施工地点应具备良好的施工条件，包括地面平整、无大

型障碍物、无污染物等；

2.施工方应按照国家有关建设标准和规范进行施工，确保工程

质量；

3.施工方应按照设计要求，合理选择施工工艺和材料；

4.施工方应组织专业技术人员进行现场管理和施工技术指导。

四、工期和支付方式

1.施工方按照合同规定的起止日期完成施工任务；

2.合同金额分期付款，具体支付方式如下：

（1）合同签署后，甲方支付合同金额总额的30%作为预付

款；

（2）施工方完成施工任务的50%后，乙方支付合同金额总

额的50%作为第二期款；

（3）施工方完工并经验收合格后，乙方支付合同金额总额

的20%作为尾款。

3.如有违约行为发生，违约方应承担相应的违约责任。

五、变更和解除合同

1.如需变更合同内容，双方应协商一致，并签署书面变更协

议；

光伏桩桩基础施工合同(两篇)

2.如发生不可抗力等无法预见和避免的情况，合同可以解除，

但应提前通知对方，并进行赔偿；

3.若一方违约，需要提前通知对方，并补救违约行为，若无法

补救，则守约方有权解除合同。

六、质量保证和维修

1.桩基施工符合设计要求和质量标准，保证施工质量；

2.施工方对施工设备和材料提供相应的质量保证和维修服务；

3.施工方对施工质量问题，在一年内提供免费的维修和保养服

务。

七、争议解决

1.因本合同引起的争议，应由双方友好协商解决；

2.如协商不成，可向有关仲裁机构申请仲裁，仲裁裁决是终局

裁决。

八、合同生效

1.本合同自双方盖章之日起生效；

2.本合同以二份具有同等法律效力的原件签署，双方各持一

份。

光伏桩桩基础施工合同(两篇)

光伏桩桩基础施工合同（一）

光伏桩桩基础施工合同（一）

合同编号：________

地址：

联系人：

电话：

地址：

联系人：

电话：

第一条项目简介

1.1甲方计划进行的光伏桩桩基础施工项目的名称、位置、规

模等详细信息如下：

项目名称：

项目位置：

项目规模：

1.2乙方具有从事光伏桩桩基础施工的相应资质和能力，愿意

承担该项目的施工。

第二条工期和费用

光伏桩桩基础施工合同(两篇)

2.1该项目的合理工期约定为____个月/周/天/小时（根据实际

情况选填），具体工期双方协商确定。

2.2甲方将根据工程进度及时支付乙方相应的施工款项，具体

支付方式、时间及比例如下：

阶段一：

阶段二：

阶段三：

……

2.3如遇不可抗力因素导致工程延期，乙方应立即通知甲方，

并在延期解决后重新安排工期。

2.4工程费用总计为________元（大写：_________）（根据实

际情况填写），具体费用明细双方另行协商确定。