工程施工合同中的分包一项协议5篇.docxVIP

工程施工合同中的分包一项协议5篇

篇1

甲方（发包人）：_________

乙方（承包人）：_________

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合本工程实际情况，就工程施工合同中的分包一项协议，经甲、乙双方协商一致，特签订本协议。

一、工程概况

1.工程名称：_________

2.工程地点：_________

3.工程内容：_________

4.工程造价：_________

二、承包范围及方式

1.承包范围：_________

2.承包方式：_________

三、合同工期

1.开工日期：_________

2.竣工日期：_________

3.合同工期：_________天。

四、质量标准及要求

1.工程质量必须达到国家或专业的质量评定标准。

2.承包人必须严格按照施工图纸、说明文件和国家颁发的有关规范、规程和标准进行施工，并接受发包人的监督。

3.承包人应确保工程质量，因承包人原因达不到合同规定的质量标准，承包人应承担违约责任，并赔偿因此给发包人造成的实际损失。

五、发包人的责任和义务

1.负责办理有关建设手续，为承包人提供施工所需的水、电等施工条件。

2.负责提供施工场地的相关资料和图纸。

3.负责组织对工程的竣工验收。

4.负责支付工程款。

5.负责承包人在施工期间的生活保障。

6.负责承包人在施工期间的安全保障。

7.负责其他与施工相关的协调和支持工作。

8.如因发包人原因造成工程延误或损失，发包人应承担相应的违约责任，并赔偿因此给承包人造成的实际损失。

9.发包人有权对承包人的施工进行监督，发现承包人有不符合合同规定的行为时，应及时向承包人提出，并要求承包人改正。

六、承包人的责任和义务

1.承包人应确保施工人员具备相应的技能和资质，并对其进行安全教育和培训。

2.承包人应严格遵守施工现场的安全规定和操作规程，确保施工过程中的安全。

3.承包人应确保施工质量符合合同规定的质量标准，并接受发包人的监督。

4.承包人应确保施工进度符合合同规定的要求，按时完成施工任务。

5.承包人有权要求发包人提供施工所需的水、电等施工条件，并保障施工期间的生活和安全保障。

6.如因承包人原因造成工程延误或损失，承包人应承担相应的违约责任，并赔偿因此给发包人造成的实际损失。

7.承包人有权对发包人的施工进行监督，发现发包人有不符合合同规定的行为时，应及时向发包人提出，并要求发包人改正。

8.承包人应妥善保管发包人提供的资料和图纸，并对其进行必威体育官网网址。

9.承包人应确保施工场地的环境卫生符合相关规定，并承担施工期间的环境卫生责任。

10.承包人应确保施工场地的安全秩序符合相关规定，并承担施工期间的安全秩序责任。

11.承包人有权对发包人的付款进行监督，发现发包人有拖欠工程款的行为时，应及时向发包人提出，并要求发包人尽快支付。如果发包人拒绝支付或无法支付，承包人有权停止施工并解除合同。但是，承包人在停止施工前，应尽可能完成已完成的施工任务，并妥善保管施工现场和设备、材料。同时，承包人也应尽可能协助发包人处理相关事务，以减少发包人的损失。在合同解除后，承包人有权要求发包人赔偿因此给其造成的实际损失。但是，如果合同解除是由于发包人的原因导致的（如发包人拒绝支付或无法支付工程款等），则发包人应承担全部的违约责任和赔偿责任。如果合同解除是由于双方协商一致的（如双方均同意解除合同等），则双方应协商确定违约责任和赔偿责任的分担方式。如果协商不成的，可以参照合同条款进行分配或者向仲裁机构申请仲裁或者向人民法院提起诉讼解决争议。

篇2

甲方（发包方）：_________

乙方（承包方）：_________

根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方将工程施工合同中的分包一项协议（以下简称“分包协议”）给乙方达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：_________

2.工程地点：_________

3.工程内容：_________

二、分包协议内容

1.分包范围：_________

2.分包方式：_________

3.分包期限：_________

4.分包价款及支付方式：_________

5.双方权利义务：_________