标准版建设施工合同样式8篇.docx

标准版建设施工合同样式8篇

篇1

建设工程施工合同

发包方：XXX（以下简称甲方）

承包方：XXX（以下简称乙方）

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规，为明确双方在施工过程中的权利和义务，经甲、乙双方协商，签订本合同。

第一条：工程概况

1.工程名称：XXX

2.工程地点：XXX

3.工程内容：XXX

4.承包范围：按甲方提供的施工图及工程量清单所包含的内容。

5.承包方式：包工包料。

6.工期：XXXX年XX月XX日至XXXX年XX月XX日。

7.质量等级：合格。

8.合同价款：人民币XXXX元（大写：XXXX）。

第二条：甲方权利和义务

1.负责办理本工程有关建设手续。

2.甲方应按合同约定向乙方支付合同价款。

3.负责协调现场各施工单位之间的关系。

4.负责解决乙方在施工过程中的困难。

5.负责对工程质量、进度进行监督。

第三条：乙方权利和义务

1.负责办理本工程施工所需的各种手续。

2.负责本工程的施工，按时完成甲方交给的施工任务。

3.负责本工程的施工管理，保证工程质量达到合格标准。

4.负责本工程的现场安全，保证施工过程中不出现任何安全事故。

5.负责本工程的资料整理，按时提交竣工资料。

第四条：工程价款支付方式

1.本工程合同价款为人民币XXXX元（大写：XXXX）。

2.甲方应按以下方式向乙方支付合同价款：

（1）本合同签订后，甲方支付乙方合同价款的XX%，即人民币XXXX元（大写：XXXX）。

（2）乙方完成全部施工任务并经甲方验收合格后，甲方支付乙方合同价款的XX%，即人民币XXXX元（大写：XXXX）。

3.乙方应向甲方出具相应的发票。

第五条：验收与保修

1.本工程竣工后，乙方应通知甲方进行验收。甲方应在收到验收通知后XX日内组织验收，并在验收合格后及时出具验收报告。

2.本工程保修期为一年，自工程竣工验收合格之日起计算。在保修期内，乙方应对工程质量问题负责返修。保修期满后，若甲方需要继续维修，乙方应提供有偿服务。

3.保修期间，若因甲方使用不当造成损坏，乙方不负责维修。但可提供有偿服务。

第六条：违约责任

1.甲方未能按时支付合同价款，每逾期一天，应向乙方支付合同价款万分之五的违约金。

2.乙方未能按时完成施工任务，每逾期一天，应向甲方支付合同价款万分之五的违约金。但因甲方原因导致的延期除外。

3.乙方施工质量不符合合同约定，应负责无偿返修至合格标准。因返修给甲方造成损失的，乙方应承担赔偿责任。

4.甲方未能按照合同约定履行其他义务给乙方造成损失的，甲方应承担赔偿责任。

5.乙方未能按照合同约定履行其他义务给甲方造成损失的，乙方应承担赔偿责任。包括但不限于返修费用、材料损失、设备损坏等。

6.因不可抗力因素导致合同不能履行的，双方均不承担违约责任。但应及时通知对方，并协商解决合同终止事宜。

7.双方在履行合同过程中发生其他争议时，应协商解决。协商不成的，可向合同签订地人民法院提起诉讼。

第七条：其他事项

1.本合同自双方签字盖章之日起生效。本合同一式四份，甲、乙双方各执两份。具有同等法律效力。

2.本合同未尽事宜，可由双方协商解决并签订补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。如补充协议与本合同冲突的，以补充协议为准。

篇2

甲方（发包方）：_________

乙方（承包方）：_________

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就工程施工承包给乙方的有关事宜，经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。

第一条工程概况

1.工程名称：_________

2.工程地点：_________

3.工程承包方式：_________

4.工程范围和内容：_________

第二条工程期限

1.本工程合同总工期为______天，自______年______月______日开工，至______年______月______日竣工。

2.如遇下列情况，经甲方现场代表签证后，工期相应顺延：

（1）因人力不可抗因素而延误工期；

（2）非承包方原因累计停工超过______小时；

（3）甲方未能按合同约定支付预付款、工程进度款而影响施工进度；

（4）甲方要求变更设计而影响施工进度。

第