绿化工程承包合同范本 .pdfVIP

绿化工程承包合同范本

绿化工程承包合同范本1

甲方：___________

乙方：___________

为确保该工程的顺利进行，经甲乙双方协商达成以下条款，供双方参照执

行。

第一条工程概况

1、工程名称：___________

2、工程地点：___________

3、工程内容：___________

4、承包方式：___________

5、方米42、92元

第二条工程期限

1、本工程开工日期以甲方的开工通知单并经乙方确认为准，竣工日期为

50日内。

第三条工程延误

1、乙方应及时按期开工，如遇施工现场不能开工的情况下应提前三天书面

通知甲方并经甲方同意，甲方不同意延期或乙方未在规定期限内发出延期通知

的，工期不顺延。

2、施工中因各种原因需要停工，应提前24小时书面向甲方提出申请，由

甲方视情况决定是否停工。

3、如遇不可抗力，如自然灾害等原因，工期相应顺延。

4、因乙方原因造成延期开工或停工的，由乙方承当相应损失。

第四条甲方工作

确保施工面，现场做到三通一平。确保乙方施工用水及养护用水、用电。

甲方应为乙方提供地下隐蔽工程的资料。

第五条乙方工作

1、乙方必须按甲方确认的工程进度组织施工，接受甲方对工程进度的监督

第1页共19页

检查。

2、工程竣工后，乙方应按本合同约定的保修期，对本工程承当质量保修责

任。

3、乙方应遵守工程建设平安生产有关管理规定，平安施工，施工中如因乙

方平安措施不力造成事故的责任及相关费用，由乙方承当。

第六条质量验收

1、苗木栽植要严格遵守操作标准作业，确保苗木成活率不低于%

2、、土建工程及换土工程要按图施工。苗木质量要经卫生防疫部门检验。

第七条付款方式

验收合格后付35%第三期付款：20_年苗木成活率验收合格后付5%

第八条工程保修工程及保修期限

第九条有关补充协议和补充合同

第十条争议处理

合同执行过程中如发生争议，双方以及时协商解决。协商不成时，任何方

可直接向所在地人民法院起诉。

本合同一式贰份。甲、乙双方各执壹份，双方盖章生效。

甲方公章：___________乙方公章：___________

法定代表人或代理人签字：___________法定代表人或代理人签字：

___________

___________年___________月___________日___________年___________月

___________日

绿化工程承包合同范本2

甲方(建设方)：___________

乙方(施工方)：___________

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法

律、法规，遵循平等、自愿、公平和老实信用的原那么，就本建设工程协商一

致，订立本合同，供双方遵照执行。

一、工程概况

第2页共19页

1、工程名称：___________

2、工程地点：___________

3、工程内容和工程范围：___________

二、合同工期

1、开工日期：___________

2、竣工日期：___________

三、质量标准

本工程执行，工程质量标准合格。

四、合同价款

1、该工程造价以竣工后实际工程量结算。

2、该工程造价以实际工程量的双方议定价格为依据，以总承包形式而定，

总承包价格为(：元)大写：

3、工程款在工程验收后一次性结清。

4、养护期从___________年___________月___________日到___________年

___________月___________日为止。

五、双方权力与义务

(一)、甲方

1、办理施工所需的证件、批件，提供有关隐蔽、障碍物资料。

2、提供施工所需水源、电源等保证施