2024年建筑工程木工劳务分包合同范本.docxVIP

?合同编号：__________

第一条工程概况

1.1工程名称：____________________

1.2工程地点：____________________

1.3工程内容：乙方负责本工程所需的木工施工，包括但不限于模板制作、木结构安装、木制品制作及安装等。

第二条合同价格

2.1乙方报价为人民币（大写）：____元整（小写）：_____元，乙方应按照约定的工程内容和质量要求完成施工。

2.2甲方支付乙方的工程款，按照双方约定的进度付款，具体付款方式和进度在附件中详细约定。

第三条合同的履行

3.1乙方应按照甲方的要求，按时完成施工，确保工程质量符合甲方的要求及相关法律法规的规定。

3.2乙方应严格按照国家和地方有关安全生产的法律、法规和标准进行施工，确保施工安全。

3.3乙方应承担因分包商原因造成的工程损失及甲方产生的各项费用。

第四条违约责任

4.1乙方未按照约定完成施工的，应按照逾期完工部分工程造价的____%向甲方支付违约金。

4.2乙方施工质量不符合约定的，应负责无偿修复或拆除，并承担产生的费用。

4.3甲方未按照约定支付工程款的，应按照逾期支付部分工程款的____%向乙方支付违约金。

第五条争议解决

本合同履行过程中发生争议的，双方应友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。

第六条其他约定

6.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

6.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程竣工验收合格并支付完所有工程款后终止。

甲方（盖章）：____________________

乙方（盖章）：____________________

签订日期：____________________

注意事项及解决办法：

1.合同的签订和履行应严格遵守国家法律法规，确保合同的合法性。

解决办法：双方应咨询专业法律人士，确保合同内容符合相关法律法规的要求。

2.明确工程范围和质量标准，防止因理解不一致导致的争议。

解决办法：在合同中详细描述工程内容和要求，可附上技术规范和质量标准。

3.确保合同价款和付款方式的明确性，避免经济纠纷。

解决办法：明确价款构成、付款时间节点和方式，以及逾期付款的违约责任。

4.关注合同中的违约责任条款，以保障自身权益。

解决办法：详细了解违约情形及相应的违约责任，必要时可进行协商修改。

5.注意合同的履行期限和工程进度，防止逾期完工的风险。

解决办法：制定合理的施工计划，并约定明确的工期和进度要求。

6.确保合同中的争议解决方式合理有效，以便在发生争议时能够顺利解决。

解决办法：选择合适的争议解决方式，如协商、调解、仲裁或诉讼。

法律名词及名词解释：

1.甲方：指承担工程主体责任的一方，通常为工程项目的业主或开发商。

2.乙方：指承担工程分包责任的一方，即本合同中的木工劳务分包商。

3.分包商：指在总包合同下，承担工程中某一专业工程或部分工程的施工任务的一方。

4.工程：指双方约定的具体建筑工程项目，包括工程名称、地点、内容和规模等。

5.合同价格：指乙方为完成工程所报价的金额，包括工程造价和各项费用。

6.违约金：指一方未履行合同约定义务时，应向对方支付的违约赔偿金。

7.争议解决：指当合同履行过程中发生争议时，双方采取的方式和程序来解决争议。

8.友好协商：指双方在发生争议时，通过相互沟通、协商来解决分歧的方式。

9.仲裁：指合同双方在发生争议时，同意将争议提交给仲裁机构进行裁决的一种争议解决方式。

10.诉讼：指合同双方在发生争议时，通过法院提起诉讼，请求法院判决解决争议的方式。

应用场合：

1.适用于甲方为进行建筑工程需要聘请乙方作为木工劳务分包商的情况。

2.适用于乙方具备木工施工能力，并愿意承担相应工程的情况。

3.适用于双方就木工施工内容、工程质量、工程期限等方面达成一致的情况。

补充条款：

1.工程变更条款：如工程范围、内容、进度等发生变更时，双方应协商一致，并签订变更协议。

2.不可抗力条款：因不可抗力原因导致工程无法正常进行时，双方应协商解决，并根据情况调整工期和工程价款。

3.必威体育官网网址条款：双方应对合同内容和工程相关资料必威体育官网网址，未经对方同意不得泄露给第三方。

4.知识产权保护条款：乙方应保证施工过程中不侵犯任何第三方的知识产权，如发生侵权行为，由乙方承担全部责任。

5.环境保护条款：乙方应遵守国家环境保护法律法规，确保施工过程中的环境保护措施得到落实。

附件列表：

1.工程图纸和技术规范

2.工程量清单和报价明细

3.施工计划和进度安排

4.安全生产管理协议

5.质量保证协议

6.付款时间节点和方式说明

7.违约金计算公式和方法

8.争议解决方式说明