室内装饰装修施工合同15篇.docxVIP

室内装饰装修施工合同15篇室内装饰装修施工合同1 发包方（以下简称甲方）：身份证号码：工作单位：—现住所地址 （有效通信地址）：_ ：— ：_手机： ：注：以上带项 目为必填工程。 承包方（以下简称乙方）：（公司全称）营业执照号：法定代表人（或负责人）：办公地址：签约代理人： 联系方式：施工代理人：联系方式： 客户服务中心投诉 ：计财部结算 ： 依照《中华人民共和国民法典》、建设部发布的《住宅室内装饰装修 管理方法》及其 它有关法律、法规的规定，结合本市家庭居室装饰装修的特点，甲、 乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就乙方承包甲方的家庭居室装 饰装修工程（以下简称工程）的有关事宜，达成如下协议： 第一条工程概况 1工程地点：1.2工程建筑面积：1.3户型：1.4工程内容及做法 （见《预算单》及图纸）1.5工程承包方式，双方商定采取以下第 （1）乙方包工、包基础施工材料、包局部（或全部）主材（以“甲方委托乙方代 必须符合国家标准，有质量环保检验合格证明和有中文标识的产品名称、规格、型号、生产厂厂名、厂址等，不得用国家明令淘汰的建筑装饰装修 材料和商品。并应按时供应到现场。假设因甲方原因不能及时提供，造成损 失、延误工期由甲方承当；材料到场时乙方应办理验收手续，并承当成品 及材料保护的责任。如甲方供应的材料、商品发生质量问题或规格差异或 无法提供有关证明的，乙方应及时向甲方书面提出，甲方坚持使用经书面 认可的，由此工程造成的损失或环保不达标，责任由甲方承当。 甲供材料的价款不列入合同价内，但由乙方负责施工、安装的，甲方 应支付乙方相应的人工费及管理费等。 2、乙方提供的材料： 甲、乙双方签字认可的工程预算书中所核定的材料按合同规定均由乙 方采购的，其质量必须符合国家标准，有质量环保检验合格证明和有中文 标识的产品名称、规格、型号、质量等级、生产厂厂名、厂址等，不得使 用国家明令淘汰的建筑装饰装修材料和商品，所采购、使用的材料应得到 甲方认可。用于本合同规定施工现场的材料和商品，非经甲方同意，不得 挪作他用，如乙方违反此规定的，应按挪用材料价款的双倍补偿给甲方。 假设乙方提供的材料品牌或型号与预算约定不符，或系伪劣商品的，应按提 供材料款的双倍补偿给甲方。 乙方提供的材料、商品，如不符合质量环保要求或名称、规格、型 号、质量等级有差异的（不含双方认可），应禁止使用。如已使用，对工 3、再施工过程中，甲方未与乙方代表协商私自要求工人更改施工内 容，所引起的质量问题由甲方承当责任。 4、假设因违反施工规范，平安操作规程，防火法规、环保规定和双方 其他约定，对乙方自身和对甲方造成损失，由乙方承当责任。 5、因一方原因，合同无法履行和继续履行时，应通知对方，办理合 同终止手续，并赔偿对方由此造成的经济损失。假设不办理合同终止手续， 擅自停止履约，违约方应承当违约金，并赔偿对方由此造成的经济损失。 (违约金按合同金额的10%支付，设计费按 元/平方米建筑面积支付)。 十一、争议或纠纷处理 1、本合同在履行期间，双方发生争议可采取协商解决或武汉建筑装 饰学会家装委员会申请调解。 2、当事人不愿通过协商、调解或协商、调解不成时，甲乙双方同意以第 种方式解决： (1)武汉仲裁委员会仲裁；(2)向人民法院提起诉讼。 十二、其它三、附那么 1、本合同一式二份，双方各执一份，经双方签字盖章后生效。 2、本合同签订后工程不得转包，否那么合同生效。 3、合同附件为本合同的组成局部，与本合同具有同等法律效力。 甲方: 乙方: 日期：室内装饰装修施工合同15甲方（发包人）： 法人执照号码： 地址： 委托代理人： 联系方式： 乙方（承包人）： 营业执照号码： 地址： 委托代理人： 联系方式： 行业准入证号码： 工程设计师： 施工负责人： 丙方： 社团登记证号码： 法定代表人： 身份证号： 法定代表人： 身份证号： 身份证号： 身份证号： 地址： 法定代表人： 联系方式： 委托代理人：身份证号： 合同签订地址： 根据《中华人民共和国民法典》、《住宅室内装饰装修管理方法》（建 设部第no号令）及其它有关法律、法规，结合室内装饰装修工程的特 点，三方在平等、自愿、友好协商的基础上，就甲方装饰装修工程的有关 事宜，达成以下协议： 第一条工程概况1、1施工地点：O 1、2工程装饰装修面积： O1、3工程户型（以房管局登记备案为准）： o 1、4施工内容及做法（见附件1：《广东省室内装饰装修工程施工合 同施工工程确认表》、附件2：《广东省室内装饰装修工程施工合同工程内 容和做法一览表》及附件3：《广东省室内装饰装修工程施工合同工程施 工图纸》）o1、5工程承包方式，经商定采取以下第 种方式： （1）乙方（承包人）包工、包全部材料（见附件4：《广东省室内