分项承包协议书(外墙).docVIP

工程分项承包协议书 甲方：南通六建平山项目部 乙方：外墙装修班组 经双方协商，现将平山县红十字医院西柏坡救援中心综合楼外墙贴墙砖，外墙三层以下抹保温，水泥砂浆压光承包给乙方。根据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定，本着平等、自愿、互惠互利的原则，经双方协商，现订立协议如下： 工程做法：见施工图纸及技术交底。 承包内容及方式 承包工程内容：施工图纸（包括图纸变更、业主及监理通知工程技术交底） 承包方式：包清工。甲方提供垂直运输机械、搅拌机、吊篮及脚手架，其余用具乙方自备。 工程质量标准: 严格按照图纸设计要求，规范规定，验收标准及强制性条文精心施工（即严格按甲方要求和技术交底施工）。工程质量为优良标准。如因违反甲方技术交底和操作规程，被业主监理罚款，其罚款金额加倍从乙方工程款中扣除，做到工完、料净、现场清、做好现场文明施工。如发现质量达不到要求或现场材料浪费，无故拖延时间、工期，甲方无需征得乙方同意，有权安排人员进行抢工，整改，费用从乙方承包款中扣除。 安全责任： 乙方所进场的施工人员必须听从甲方现场安全员的指挥，按照河北省省级文明工地验收规范标准即安全技术交底操作施工，做到时时预防，杜绝安全事故的发生。乙方的管理人员必须参加项目部安排的质量、安全例会。如发生安全事故，属于乙方违章作业及正常疾病致人伤亡的，一切责任与甲方无关，一切后果由乙方自己承担；如属于其它原因，分清责任，由责任方负责相关责任；如因乙方工作失职造成甲方相关损失的，乙方应全额给予赔偿，若属于蓄意破坏，甲方有权对乙方进行索赔并加倍处罚，且追究相关责任。现场人员必须正确使用安全防护用品，否则发现一次罚款50元，屡数不改，现场任何管理人员有权责令并加倍处罚。 工程进度: 自施工之日起计算总工期45天（包括三层以下抹保温） 如延误工期，乙方将承担因延误工期造成的甲方损失或按每天1000元计算，以作为甲方支付使用机具租赁费费用，如因其它原因，由工地负责人出据原因说明，工期可延误。 工程承包价格： 外墙贴砖（贴砖范围内的所有工序 元/㎡ 抹干挂石材内的保温砂浆 元/㎡ 水泥砂浆压光 元/㎡ 现场施工人员每人缴纳 元意外伤害保险，由甲方代缴，结账时扣除。 付款方式： 底灰抹完达到贴砖要求后支付完成工程量的 %作为生活费，工程结束验收合格后付至总款的 %，扣留质保金 % 1年，余款年前结清。 甲方责任： 甲方负责检查并监督乙方的施工质量、工程进度、安全生产及文明施工。提供乙方施工人员的食宿，对乙方进行技术交底及安全生产教育，及时提供乙方施工中所需材料，做好施工人员的后勤工作，确保工程优质、施工安全、进度快速让业主满意。 乙方责任： 听从甲方管理人员的正确指挥。 乙方应承担对甲方合同履行的一切责任，维护甲方的信誉。经甲方检查，在施工质量、安全、进度、及文明施工中不能履行合同要求的，乙方应无条件退场，并承担一切经济损失。 乙方应服从甲方项目部的统一指挥和调度，无条件的服从分配与调动。 认真学习并严格执行建筑施工的有关规定和条例，做好班前技术交底和安全教育，正确使用安全防护用品。 乙方必须严格现场管理，严禁打架斗殴、偷拿、偷卖工地材料及一切违法乱纪行为出现，一经发现罚款5000元至10000元或交公安部门处理，负责搞好宿舍内的卫生，不得私拉乱接，不得在工地随地大小便，一经发现每人每次罚款500元。 乙方发生损坏公物、罢工上访问题，影响其他人员施工等情况除赔偿因此造成的损失外，均按情节给予处罚。乙方不得有任何异议。 乙方签订合同时，须缴纳 元安全、质量保证金，待人员进场施工出工程量后，项目部将退回保证金。 违约责任： 本协议自签订之日起生效。任何一方不得违约，如有争议，双方协商解决；如解决不了，申请工程所在地区法院进行调解、判决。 本协议一式二份。甲乙双方各执一份，经双方签字后生效。未清事宜双方协商解决，工程结束后，本协议自动失效。 甲方代表： 乙方代表： 身份证号码： 2009年 月 日 - 3 -