国际工程项目工期延误费用索赔的构成及计算.pdfVIP

项目管理技术 2009年11月 PROJECTMANAGEMENTTECHNOLOGY 第7卷第11期 国际工程项目工期延误费用索赔 的构成及计算 李庆勋 (中国水电建设集团国际工程有限公司经营部。北京100044) 摘要：基于对国际工程项目工期延误类别的分析，介绍了由于工期延误导致的工程费用增加的费用构成和计算 方法，旨在为参与国际工程管理的从业人员进行工期延误费用索赔提供参考。 关键词：国际工程项目；工期；索赔；计算方法 0引言 补偿、可原谅不补偿、不可原谅，如表1所示。 在工程实践中导致工期延误的原因和责任往 当今的建筑施工环境，在工程项目范围、地点 往是错综复杂的，多种原因的工期延误可能交叉、 和质量要求等情况一定的情况下，影响项目成本的 重叠、并行发生。因此，需要选择科学、合理、公平而 首要因素就是工期。工期的意外延长往往导致项目 准确的计算方法分析和量化各类别的工期延误并 成本的增加。由于国际工程项目一般规模大，复杂 作为费用索赔的依据。 程度高，工期长，参与方多等，在项目实施过程中影 响项目进度的不可预见因素较多，工期延误频繁发 2费用索赔的计算原则 生。因此，利用合同赋予的权利对工期延误造成的 成本增加进行经济补偿索赔，是承包商减少经济损 费用索赔是整个工程合同索赔的重点和最终 失、维持项目经济目标的必然选择。 目标。工期索赔在很大程度上也是为了费用索赔。 费用索赔有以下三种计算原则。 1工期延误与费用补偿的关系 (1)实际损失原则：费用索赔应以补偿实际损失 (即延误事件对承包商工程成本和费用的实际影 造成工期延误的原因有多种。FIDIC施工合同响，包括直接损失和间接损失两个方面)为原则。 条件规定：对于由于业主原因造成的工期延误，如 (2)合同原则：延误事件对成本和费用的影响 工程师图样的延误，化石的发现、业主未能按时交 的定量分析目前还投有统一认可的、通用的计算方 付施工用地、合同变更以及不可预见的阻碍或条件 法。计算方法选用必须符合工程实际情况，符合合 等，承包商均有进行经济损失索赔的权利。 同规定，符合通用的会计核算原则，符合一般惯例， 工期延误按照索赔权利分为三类，即可原谅可 能够为业主、工程师、调解人或仲裁人接受。 表1工期延误的类别．原因及补偿原则 索赔原因 延误类别 延误原因 补偿原则 业主应负责的原因，如：设计修改，施工条件 可获得T期延长(针对关键路径)，可获 可原谅可补偿 变化，业主原因延误，工程师原因延误 得经济损失补偿(关键和非戈键路径) 工期延误 客观原因，如；反常的天气，工人罢工，战争 町获得1=期延长(针对关键路径)，得不 可原谅不补偿 或内乱 到经济损失补