车库消防电气安装工程劳务分包合同.docVIP

工程劳务分包合同 发包方：陕西宏远建设(集团)有限公司重庆分公司 （以下简称甲方） 分包方： （以下简称乙方） 依照《中华人民共和国合同法》及有关规定，甲方将承建的润丰.水尚车库消防应急照明等安装工程劳务分包给乙方。为明确甲、乙双方权利、义务、责任，结合本工程的实际情况，经双方协商一致，达成如下协议： 第一条：工程概况 工程名称：润丰。水尚一期安装工程 。 建筑面积：按实际结算工程量为准 。 工程地址：重庆渝北区空港新城 。 工程总工期： 2011年3月15日前完成。 质量等级：合格。 第二条：分包具体工作内容 2.1按施工图要求，穿线、开关、灯具安装、指示灯安装。 2.2、承包范围： 2.2.1、应急照明系统、安全出口、疏散指示系统、防火漏电系统等，以上系统清理疏通2万元包干。 2.2.2、协助发包方施工员放线、抄平、检查安全、控制质量、提供质量检查的资料，执行安全文明施工所包含的全部内容。 2.2.3、乙方提供工程所需的机具、周材、辅材： 2.2、4、甲方所有材料的上下车由乙方完成，甲方不另行付费，乙方必须无条件配合。 第三条：分包项目及包干单价 3.1、乙方劳务分包费用实行包干综合单价结算，包干综合单价包括：工程所需的机具、周材、辅材、人工费、窝工费、未能预见费、管理费、利润、税金等费用。 3.2施工区域内的建筑材料、安装材料、架料、机具的上、下车及人力转运（含二次或多次转运）属乙方劳务包干价内。 3．3包干综合单价：按2008重庆市安装工程计价定额中的人工费*2.2系数包干执行。 3．4 工程量的计算：按定额计算规则规定按实收方计算。 第四条：管理体系标准 4.1、严格执行质量、环境和职业健康安全管理体系标准：GB/T19001—2000 jdt ISO9001:2000 GB/T24001—2004 idt ISO14001:2001 GB/T28001—2001。坚持“珍爱生命，保员工健康；改善环境，为人类造福；注重信誉，向顾客负责”的管理理念，杜绝人员伤亡、机械设备等事故的发生。乙方应无条件的配合甲方接受政府或其他单位和部门对工程的各类检查工作。 4.1、乙方在施工过程中必须达到特殊工种持证率100%、技工持证率85%、平工持证率60%。 4.2、劳务分包务工人员必须持健康证达100%。 第五条：有关质量、工期、安全、环保文明施工、材料节约的具体要求及其他约定 5.1、质量： 5.1.1、分包工程质量必须全部合格，质量要求须由甲方现场项目工程部质检负责人按国家所规定的有关施工验收规范和标准验收和签发。 5.1.2、若乙方工程质量不符合验收标准，乙方须返工至达到验收标准为止，给甲方带来的一切损失（材料费、误工费、劳务费）由乙方承担，并按甲方与业主方的总合同所约定的质量处罚条款执行。 5.2、总工期30天，。具体分项工期以甲方现场项目工程部规定的分时分段具体工期及形象进度为准，工期任务单由甲方项目工程部经理签发，但不能超过总工期。 若乙方擅自退场、擅自停工或延误工期方承担由此给甲方带来的一切直接和间接经济损失，并承担违约金500.00元/天。 5.3、安全： 5.3.1、严格执行建设部FGF59—99标准、《重庆市安全生产监督管理条例》以及相关国家法规。乙方应尽量杜绝伤、残、亡等及各类职业病的发生，各种事故控制在项目工程部规定的指标范围内，该项指标由甲方现场项目工程部安全负责人签发。 5.3.2、乙方在分包工程施工期内所发生伤、残、亡及各类职业病的发生，在明确责任基础上，所产生的一切直接和间接费用甲乙双方按责任划分比例承担，善后处理工作由甲、乙双方共同办理，乙方应按甲方有关规定做好统计上报工作。事故费用损失一次在2万元以内（含两万元）由乙方承担，超出2万元的扣除2万元后按比例划分，甲方承担70%，乙方承担30%。若因乙方的责任造成安全事故的，乙方应承担全部安全事故处理费用，同时甲方有权向乙方追究由此产生的一切经济责任。 5.3.3、乙方应主动配合甲方对入场人员进行安全文明施工、职业健康教育，若因乙方违反有关规定而造成的损失均由乙方自行承担。乙方人员在上班时，必须带好安全帽，系好安全带，严禁穿拖鞋上班，违章一次，罚款50～200元。乙方必须每周组织工人学习安全操作知识两次，坚持“安全第一、预防为主”方针，将安全技术交底要求落实到每个工人身上。 5.3.4、责任确定的裁定单位：一般事故为甲方总部安全管理部门；重大事故（如死亡事故等）为甲方上一级主管部门，并以裁定单位做出的事故调查报告书为责任确定的依据。 5.4、文明施工：必须达到重庆市安全文明合格施工标准和甲方项目工程部规定要求，各类废弃物的排放符合有关制度和国家法规标准，此项由甲方现场项