自己总结的造价员考试基础知识资料（十一）.docVIP

工程索赔 工程实际中一般多称为“签证申请”。 分类： 按索赔的目的分类：⑴工期索赔⑵经济索赔：也称额外费用索赔，简称“费用索赔”。 按索赔的合同依据分类： ⑴合同规定的索赔： ⑵非合同规定的索赔：称为“超越合同约定的索赔”。 ⑶道义索赔：罕见，称为通融索赔，或称优惠索赔。 按索赔的有关当事人分类： ⑴工程承包商同业主之间的索赔：最普遍，最常见的是承包商向业主提出； ⑵总承包商同分包商之间的索赔 分包商向总承包商提出的索赔要求，经过总承包商审核后，凡是属于业主方面责任的，均由总承包商汇总加工后向业主提出；凡属总承包商责任的，则由总承包商和分包商协商解决； ⑶承包商同供货商之间的索赔：一般称为“商务索赔”， 无论施工索赔或商务索赔，都属于工程承包商施工的索赔范围。 按索赔的处理方式分类： 单项索赔：采取一事一索赔的方式。——施工索赔通常采用方式 综合索赔：又称总索赔，俗称一揽子索赔，也就是总成本索赔。——特定情况下被迫采用的一种索赔方式。 采取综合索赔时，承包商须提前征得工程师的同意，并提出以下证明：A承包商的投标报价是合理的；B实际发生的总成本是合理的；C承包商对成本增加没有任何责任；D不可能采用其他方法准确地计算出实际发生的损失数额。 按索赔的对象分类：⑴索赔：承包商向业主提出；⑵反索赔：业主向承包商提出。 索赔的条件 1.客观性 2.合法性 3.合理性 索赔的基本程序及其规定（图8-3 索赔程序框图） 索赔的提出 索赔意向书。承包商应在索赔事件发生后28天内，将其索赔意向通知监理工程师。如承包商未在规定的期限内提出索赔意向或通知，则会丧失在索赔中的主动和有利地位。 索赔申请报告。建设工程施工合同条件及FIDIC合同条件规定；承包商须在发出索赔意向通知后的28天内或经工程师同意的其他合理时间内，向工程师交一份详细索赔报告。如索赔事件对工程影响持续时间长，则承包商还应向工程师每隔一段时期提交中间索赔申请报告，并在索赔事件影响结束后28天内，向业主或工程师提交最终索赔申请报告。 索赔报告的审核： 承包商索赔要求成立所须同时具备的四个条件： 与合同相比较已造成了实际的额外费用增加或工期损失； 造成的费用增加或工期损失不是由于承包商自身的过失所造成的； 这种经济损失或权利损害也不是由承包商应承担的风险所造成的； 承包商在合同规定的期限内提交了书面的索赔意向通知和索赔报告。 我国建设工程合同条件规定：工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后于28天内给予答复，或要求承包人进一步补充索赔理由和证据。工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后28天内未予答复或未对承包人作进一步要求，视为该索赔报告已经认可。 索赔的处理。经过认真分析研究，并与承包人、业主广泛讨论后，工程师应向业主和承包人提出自己的《索赔处理决定》，还需提出《索赔评价报告》作为决定的附件。承包人如持有异议，可提供进一步证明材料，向工程师说明不合理的理由。如工程师坚持决定而承包人仍不满意，可提交仲裁机构进行仲裁。 业主审查索赔处理。 当工程师的索赔额超过其权限范围时，须报请业主批准。索赔报告经业主批准后，工程师即可签发有关证书。 索赔证据和索赔文件 对索赔证据的要求为；⑴真实性⑵全面性⑶关联性⑷及时性⑸具有法律证明效力 承包商索赔的主要内容与处理原则 业主未能按合同约定的内容和时间完成应该做的工作：工期索赔或损失费用索赔 监理（业主）指令错误：费用、损失费用和工期索赔 监理（业主）未能及时向承包商提供所需指令、批准：费用、损失费用和工期索赔，工期确认时间14天。 业主未能按合同约定时间提供图纸：损失费用和工期索赔，工期确认时间根据通用条款约定为14天。 延期开工：提出延期开工申请，如被批准可索赔工期，监理（业主）确认时间为48天。业主要求延期开工，可进行因延期开工造成的损失和工期索赔。 地质条件发生变化：开挖过程中遇到文物和地下障碍物时，可索赔费用、损失费用和工期；当业主没有完全履行告知义务，开挖过程中遇到地质条件显著异常时，可索赔费用、损失费用和工期；如开挖后地基需处理，根据设计变更，索赔费用、损失费用和工期。 暂停施工：费用、损失费用和工期索赔。 因非承包商原因一周内停水、停电、停气造成停工累计超过8小时：工期索赔，能否进行费用索赔视具体合同约定而定。 不可抗力：费用、损失费用和工期索赔，工期确认时间为14天。因业主一方迟延履行合同后发生不可抗力，不能免除延迟履行责任。 检查检验：费用、损失费用和工期索赔。 重新检验：当重新检验合格时，费用、损失费用和工期索赔。 工程变更和工程量增加：按工程变更的合同价款调整程序处理，工期索赔，确认时间为14天。 工程预付款和进度款支付：业主违约，按通用和专用条款约定承担违约责任。 业主供应的材料设备：按通用和专用条款约定承