建筑工程项目管理实战案例分析题库及答案集.docxVIP

第PAGE页共NUMPAGES页

建筑工程项目管理实战案例分析题库及答案集

一、背景材料分析题（每题15分，共2题）

案例1：某沿海城市地铁项目，全长18公里，设15座车站，由A公司与B公司联合体承建。项目合同工期为36个月，采用固定总价合同。施工过程中，遭遇极端台风袭击，导致部分基坑渗水、围护结构变形，工期延误2个月。同时，B公司分包的盾构段因设备故障停工1个月，且材料价格上涨10%。项目部采取应急措施后继续施工，最终工期延误3个月。业主方要求索赔审批，并考虑是否调整合同价格。

问题：

1.分析项目部可索赔的内容及依据。

2.业主方应如何审核索赔？若决定调整合同价格，可采用哪些方式？

3.该案例中，若因B公司原因导致延误，A公司是否需承担责任？如何规避类似风险？

答案与解析

1.可索赔内容及依据：

-工期索赔：台风属不可抗力，依据合同不可抗力条款，可索赔2个月；设备故障属B公司责任，但工期已延误3个月，需结合责任划分协商。

-费用索赔：渗水修复、设备维修、材料上涨等合理费用可索赔，需提供发票、合同、气象证明等证据。

-利润索赔：若合同约定，因非承包商原因导致的利润损失也可索赔，需提供测算依据。

2.业主方审核索赔流程：

-收集索赔资料，核查时效性；

-组织专家论证，划分责任；

-谈判协商，若调整价格，可按合同约定或协商比例增补。

3.责任划分与风险规避：

-A公司不直接承担B公司责任，但需确保分包商履约，可要求B公司支付违约金；

-风险规避：加强分包商管理，合同中明确风险分担，购买工程保险。

案例2：某山区高速公路项目，全长50公里，采用BOT模式，C公司投资建设，D公司运营。施工中，因地质勘察疏漏，发现一处软基路段，需采用桩基加固，导致追加投资500万元，工期延长6个月。运营期第3年，因养护不到位，发生坍塌事故，造成交通中断，D公司承担修复费用200万元。

问题：

1.BOT模式下，C公司如何向D公司分摊地质风险损失？

2.D公司运营期养护责任如何界定？坍塌事故是否属于C公司责任？

3.若重新招标，如何设计风险分摊条款以降低类似问题？

答案与解析

1.风险分摊方式：

-合同中约定地质风险按比例分摊，如C承担60%、D承担40%；

-或采用“保险+保证金”模式，由C公司投保工程一切险，不足部分用保证金补偿。

2.养护责任与事故归属：

-养护责任：运营期养护费用由D公司承担，但若因设计缺陷导致坍塌，C公司需承担补充责任；

-事故归属：需通过第三方鉴定，若勘察疏漏属C公司责任，需赔偿D公司修复费用。

3.招标风险条款设计：

-明确地质勘察深度要求，增加履约保证金；

-约定“分阶段付款”，待软基处理验收合格后支付部分款项；

-引入第三方担保，确保风险可控。

二、施工组织方案评审题（每题20分，共2题）

案例3：某桥梁项目，主跨300米，采用悬臂浇筑法施工。施工单位提交方案显示：支架搭设高度达80米，未进行抗风稳定性验算；混凝土浇筑采用普通硅酸盐水泥，未考虑夏季高温影响。

问题：

1.列出方案中的主要安全隐患及技术缺陷。

2.如何优化方案以降低风险？

3.监理方应如何审核该方案？

答案与解析

1.安全隐患与技术缺陷：

-安全风险：支架超限搭设，易失稳，需进行风荷载计算；

-技术缺陷：高温施工易开裂，应选用抗裂性强的水泥或掺入缓凝剂。

2.优化措施：

-支架采用分段搭设，增加风撑；

-混凝土配合比优化，如使用早强水泥或预冷骨料。

3.监理审核要点：

-要求补充抗风验算报告；

-审核材料试验报告，确保混凝土性能达标。

案例4：某深基坑工程，开挖深度18米，支护结构采用地下连续墙。施工单位方案显示：降水井布置间距过大（40米），未考虑周边建筑物沉降风险；应急物资（如砂袋）储备不足。

问题：

1.方案中的风险点有哪些？

2.如何完善降水方案？

3.应急预案应包含哪些内容？

答案与解析

1.风险点：

-降水不足导致坑底涌水；

-周边沉降超限影响建筑安全；

-应急物资不足延误抢险。

2.完善降水方案：

-加密降水井至20米间距，动态监测水位；

-设置沉降监测点，及时调整降水量。

3.应急预案内容：

-人员疏散路线、应急通信；

-抢险队伍及物资清单；

-后续修复方案。

三、合同纠纷处理题（每题25分，共2题）

案例5：某住宅项目，业主指定供应商提供瓷砖，但瓷砖到场后发现色差严重，不符合合同约定。业主拒付部分货款，供应商起诉。

问题：

1.合同中应如何约定瓷砖质量标准？

2.法院可能支持哪方？理由是什么？

3.如何避免类似纠纷？

答案与解析

1.质量标准约定：

-明确品牌、色号、检测报告编号；

-约定样品封存，以封样为