施工合同2025年工程版含工期条款.docxVIP

施工合同2025年工程版含工期条款

考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

一、选择题（请将正确选项的字母填入括号内）

1.根据《施工合同（示范文本）2025年工程版》，施工合同中工期的起算，通常以哪个时间点为准？

A.承包人收到发包人发出的中标通知书之日

B.发包人向承包人发出开工通知且承包人具备开工条件之日

C.工程实际开工建造之日

D.合同协议书签署之日

2.在施工过程中，因发包人未能按合同约定提供施工场地导致工期延误，根据新版合同，这属于哪种原因导致的工期延误？

A.承包人原因

B.不可抗力原因

C.发包人原因

D.第三方原因

3.承包人在签订合同时，合理预估了工期，但在施工过程中因发包人指令发生重大设计变更，导致工期延误。承包人应如何处理以避免承担误期赔偿？

A.立即停止施工等待变更确认

B.在施工过程中无需任何处理，按原计划执行

C.在合理期限内向发包人提交书面通知和工期顺延的详细资料，申请工期顺延

D.与发包人协商，签订补充协议约定新的工期

4.新版合同中关于不可抗力导致工期延误的处理，要求一方在发生不可抗力事件后应在多长时间内通知另一方？

A.24小时内

B.48小时内

C.7日内

D.15日内

5.下列关于工期延误情况下承包人需要提交的证明资料，哪项通常不属于必须提交的材料？

A.不可抗力事件的证明文件

B.工程现场照片

C.因发包人原因导致延误的详细清单

D.承包人内部管理不善的报告

6.新版合同引入了关于工期提前的奖励机制，以下哪项表述是正确的？

A.工期奖励是法定的，合同未约定也必须支付

B.工期奖励的计算方式和奖励金额由发包人单方面决定

C.合同双方应在签订合同时明确约定是否设置工期奖励以及具体条件、标准

D.只有在发生不可抗力导致工期延误并得到确认时，才可能获得工期奖励

7.如果合同约定了误期赔偿金，但其计算标准可能导致承包人最终获得的赔偿总额超过了承包人因工期延误所遭受的实际损失，那么根据公平原则，下列哪种处理方式更合理？

A.发包人应按合同约定的误期赔偿金全额支付

B.发包人仅需赔偿承包人实际遭受的损失，即使损失小于约定赔偿金

C.由合同双方协商确定一个合理的赔偿金额

D.误期赔偿金自动取消，改为按实际损失赔偿

8.在处理工期延误争议时，根据新版合同通常优先采用的解决方式是？

A.直接进入诉讼程序

B.提交工程仲裁委员会仲裁

C.通过友好协商解决

D.必须先进行调解，调解不成再协商或仲裁

二、简答题

1.简述根据《施工合同（示范文本）2025年工程版》，导致工期延误的主要情形有哪些？并请分别说明发包人和承包人各自应承担的主要责任。

2.新版合同相比旧版，在工期管理方面有哪些主要的变化或加强？请至少列举三点。

3.当发生不可抗力事件导致工期延误时，合同双方应遵循哪些主要程序？承包人应如何证明因不可抗力导致的工期顺延？

三、案例分析题

某工程总承包项目，发包人与承包人签订了依据《施工合同（示范文本）2025年工程版》签订的施工合同。合同约定了具体的工期和误期赔偿金标准。在施工过程中发生以下情况：

(1)开工后3个月，遭遇罕见台风袭击（不可抗力），导致施工现场部分停工，承包人及时向发包人提交了书面通知及相关证明。

(2)风灾过后，承包人恢复施工，但在后续施工中，因发包人提供的地质勘察资料存在严重错误，导致基础工程量增加，施工难度加大，实际耗时比原计划延长2个月。

(3)同时，发包人指令增加一项非合同约定的附属工程，承包人按要求施工，花费时间1个月。

(4)施工接近尾声时，因一第三方原因造成的临时道路中断，影响了材料和人员的运输，导致工期再延误0.5个月。

问题：

(1)上述四项情况分别属于哪种原因导致的工期延误？（请分别说明）

(2)对于情况(1)和(2)，承包人是否可以申请工期顺延？应提交哪些资料？发包人应如何处理？

(3)对于情况(3)和(4)，工期延误责任应由谁承担？

(4)假设最终工程实际工期比合同约定工期晚了3.5个月。发包人有权要求承包人支付误期赔偿金吗？如果合同约定的误期赔偿金总额可能超过承包人因延误所遭受的实际损失，发包人应支付多少赔偿金？请结合新版合同的相关规定进行分析。

试卷答案

一、选择题

1.B

2.C

3.C

4.D

5.D

6.C

7.C