2025年道路施工工期延误合同.docxVIP

2025年道路施工工期延误合同

鉴于发包人（以下简称“甲方”）与承包人（以下简称“乙方”）于[原合同签订日期]签订了《[原合同全称]》（合同编号：[原合同编号]）（以下简称“原合同”），就原合同项下[项目具体名称]工程因非乙方原因导致工期延误事宜，经双方友好协商，达成如下协议：

第一条基本原则

双方确认，由于[此处详细、具体地列明导致工期延误的非乙方原因，例如：业主方未能按时提供施工场地/图纸/许可，遭遇不可抗力事件如重大自然灾害，原合同约定的发包人供应材料未能按时到场等，选择一项或多项并详细描述]等因素（以下简称“延误原因”），导致原合同约定的工程工期无法按原计划完成。

第二条工期延误确认与新增工期

2.1甲方确认，鉴于上述延误原因，乙方实际施工进度已受到严重影响，无法在原定工期[原合同约定的最终工期日期或天数]内完成全部工程。

2.2经双方核实与确认，因延误原因自[延误原因开始发生的具体日期]起至[延误原因结束或影响消除的具体日期，或至协议批准的最终日期]，乙方申请增加的工期为[具体天数]天。自[原合同原定竣工日期]起计算，新增工期共计[具体天数]天。

2.3甲方同意批准乙方的工期延长申请。批准的新增工期自[延误原因开始发生的具体日期]起计算，至[批准的延期结束日期或新的竣工日期]止。在此期间，乙方仍有义务按照调整后的进度计划继续履行施工义务。

第三条责任与证明（若适用，根据实际情况详述或简化）

3.1双方确认，上述延误原因属于[明确责任方，如：发包人责任/不可抗力]，并非乙方主观原因或重大过失所致。

3.2乙方应保留与延误原因相关的所有文件、记录和证据，并在甲方要求时提交，以供查证。

第四条对合同其他条款的影响

4.1除本协议明确约定的内容外，原合同中关于工程进度、质量、安全、付款、违约责任等条款在新增工期内继续有效，但其中与原定工期相关的条款（如误期损害赔偿的计算期限）应根据本协议第二条第2.2款和2.3款进行相应调整。

4.2甲方原合同项下的付款义务不受本协议工期延长的直接影响，但具体付款节点和时间安排应以双方后续确认的调整计划为准。

4.3本协议的批准新增工期，视为甲方对乙方因非自身原因导致的工期延误所做出的特殊安排，在此期间，乙方因工期延长而产生的合理额外成本（如有，根据原合同具体约定，例如：管理人员窝工费、设备闲置费等，需原合同有约定）的补偿问题，将按照原合同的相关约定处理。

第五条流程与通知

5.1若乙方认为存在其他影响工期的因素，应在该因素发生或预见到其影响时，按照原合同约定的通知程序及时通知甲方或监理人。

5.2甲方或监理人应在收到乙方通知后，根据原合同约定的期限进行评估，并给予乙方书面答复。

第六条误期损害赔偿（如原合同有约定）

6.1原合同约定的误期损害赔偿金计算基数和费率保持不变。

6.2甲方根据原合同计算的误期损害赔偿总额，在批准的新增工期[具体天数]天内（或根据双方协商的具体金额/比例）予以免除。超出免除期限或金额的部分，若乙方仍未能按时完工，则需按照原合同约定计算并承担相应的误期损害赔偿。

第七条协议生效与份数

7.1本协议自双方授权代表签字并加盖单位公章（或合同专用章）之日起生效。

7.2本协议一式[份数，通常为四份或六份]份，甲方执[份数]份，乙方执[份数]份，具有同等法律效力。

第八条争议解决

凡因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权将争议提交至[选择仲裁或诉讼，例如：[指定仲裁委员会名称]按照其届时有效的仲裁规则进行仲裁，仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力/依法向[指定有管辖权的人民法院名称]提起诉讼]。

第九条其他

9.1本协议是原合同不可分割的组成部分，与本协议有冲突的，以本协议为准。

9.2对本协议的任何修改或补充，均需以书面形式作出，并经双方授权代表签字盖章后生效。

甲方（盖章）：乙方（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：法定代表人或授权代表（签字）：

日期：[年][月][日]日期：[年][月][日]