2025年监理工程师合同管理考试试题答案.docxVIP

2025年监理工程师合同管理考试试题答案

一、单项选择题（每题1分，共20题）

1.根据《民法典》合同编，下列关于要约与承诺的表述中，正确的是（）。

答案：B。解析：要约内容具体确定且表明经受要约人承诺即受约束，而要约邀请是希望他人向自己发出要约的表示（如招标文件属于要约邀请，投标文件为要约，中标通知书为承诺）。

2.某建设工程施工合同约定“因设计变更导致工程量增加超过15%时，超过部分综合单价下浮10%”，该条款属于（）。

答案：C。解析：此条款为合同当事人对风险分担的特别约定，属于合同履行中的价格调整条款，符合《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2020-0201）中关于变更估价的规定。

3.甲施工企业将承包的工程非法转包给乙企业，乙企业施工中因偷工减料导致质量事故。根据《民法典》及《建设工程质量管理条例》，责任承担主体应为（）。

答案：A。解析：非法转包合同无效，但建设工程经竣工验收不合格的，发包人可请求承包人（甲企业）承担修复费用；若修复后仍不合格，承包人无权请求参照合同关于工程价款的约定折价补偿。乙企业作为实际施工人，与甲企业承担连带责任。

4.监理人在收到承包人提交的索赔报告后，应在（）天内完成审查并报送发包人。

答案：D。解析：依据《建设工程施工合同（示范文本）》，监理人应在收到索赔报告后14天内完成审查并报送发包人，发包人应在28天内审批完毕。

5.下列合同中，属于实践合同的是（）。

答案：B。解析：实践合同需交付标的物或完成其他现实给付才能成立，如定金合同（《民法典》第586条规定，定金合同自实际交付定金时成立）；而买卖合同、租赁合同、建设工程合同均为诺成合同。

二、多项选择题（每题2分，共10题）

1.根据《民法典》，下列情形中，合同可撤销的有（）。

答案：ABCE。解析：可撤销合同包括重大误解（A）、欺诈（B）、胁迫（C）、显失公平（E）；恶意串通损害他人利益（D）属于无效合同情形（《民法典》第154条）。

2.建设工程施工合同中，承包人可索赔工期和费用但不可索赔利润的情形有（）。

答案：ACD。解析：根据《建设工程施工合同（示范文本）》，发包人提供的材料不符合要求（A）、异常恶劣的气候条件（C）、政府临时禁令导致停工（D），承包人可索赔工期和费用；而发包人原因导致工程缺陷责任期延长（B）可索赔费用和利润；监理人指示错误（E）可索赔工期、费用和利润。

3.关于FIDIC《施工合同条件》（1999版）的表述，正确的有（）。

答案：BDE。解析：FIDIC合同采用工程师为核心的管理模式（A错误）；承包商需提交履约担保（B正确）；争端解决先提交DAB（争端裁决委员会），对裁决不满可仲裁或诉讼（C错误）；风险分担原则为“承包商承担自身失误风险，业主承担外部风险”（D正确）；合同计价方式多为单价合同（E正确）。

4.下列文件中，属于建设工程施工合同组成文件的有（）。

答案：ABCE。解析：合同组成文件优先顺序为：合同协议书、中标通知书、投标函及附录、专用合同条款、通用合同条款、技术标准和要求、图纸、已标价工程量清单（D为招标文件，非合同组成文件）。

5.关于合同解除的表述，正确的有（）。

答案：ACDE。解析：协商一致可解除合同（A正确）；因不可抗力致使不能实现合同目的，双方均可解除（B错误）；承包人明确表示不履行主要债务，发包人可解除（C正确）；合同解除后，尚未履行的终止履行，已履行的根据履行情况和合同性质处理（D正确）；解除权行使期限由法律规定或当事人约定，无约定的经对方催告后合理期限内不行使则消灭（E正确）。

三、案例分析题（共4题，每题20分）

（一）背景资料：

2024年3月，发包人甲与承包人乙签订《建设工程施工合同》，约定：工期240天（2024.4.1-2024.11.28），合同价5000万元（固定单价）；因发包人原因导致工期延误，每延误1天赔偿承包人1万元；因承包人原因导致工期延误，每延误1天罚款1万元。

事件1：2024年5月10日，甲未按约定提供施工场地内地下管线资料，导致乙停工15天，窝工损失30万元。

事件2：2024年7月1日，因罕见台风（当地气象部门认定为50年一遇）导致现场材料损失20万元，施工机械损坏10万元，乙工人受伤治疗5万元，工期延误10天。

事件3：2024年9月1日，乙因劳动力调配失误导致关键线路工作延误20天，后通过赶工追回10天，剩余10天延误。

问题：

1.事件1中，乙可索赔的工期和费用是多少？说明理由。

2.事件2中，损失如何分担？工期延误是否顺延？说明理由。

3.事件3中，乙是否需承担工期延