2025建筑物外墙涂料施工合同.docxVIP

第PAGE页共NUMPAGES页

2025建筑物外墙涂料施工合同

甲方（发包方）：

乙方（承包方）：

鉴于甲乙双方就建筑物外墙涂料施工事项协商一致，为明确双方权利义务，保障工程顺利实施，依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规，双方自愿签订本合同。

第一条工程概况

1.1工程名称：

1.2工程地点：

1.3工程规模：

1.4施工范围：外墙涂料施工，具体包括但不限于涂料的采购、运输、施工及验收。

第二条施工内容

2.1施工内容：

（1）根据甲方要求，乙方负责建筑物外墙涂料施工，包括但不限于基层处理、涂料辊涂、喷涂等工序。

（2）乙方需提供符合国家相关标准的涂料产品，并确保施工质量达到合同约定的标准。

2.2施工要求：

（1）涂料施工需符合《建设工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2025）及《建筑涂饰工程施工及验收规范》（JGJ110-2025）等国家或行业标准。

（2）乙方需在施工前向甲方提供涂料产品的质量检测报告及合格证书。

第三条工期

3.1开工日期：年月日

3.2竣工日期：年月日

3.3总工期：日历天

3.4工期顺延：

（1）因甲方原因导致的停工、窝工；

（2）不可抗力因素；

（3）施工过程中发现地质或其他不可预见情况，经甲方书面确认后可适当顺延工期。

第四条合同价款

4.1合同总价：人民币元（大写：元整）

4.2付款方式：

（1）合同签订后，甲方支付合同总价的30%作为预付款；

（2）施工进度达到50%时，甲方支付合同总价的30%；

（3）施工完成并通过验收后，甲方支付合同总价的30%；

（4）剩余10%作为质量保证金，自工程验收合格之日起满年后无质量问题一次性支付。

第五条双方权利与义务

5.1甲方权利与义务：

（1）负责提供施工场地及相关资料；

（2）负责协调施工现场的用水、用电及临时设施；

（3）有权监督乙方施工过程，提出施工中的问题；

（4）按合同约定支付工程款。

5.2乙方权利与义务：

（1）按合同约定完成施工任务，确保施工质量符合标准；

（2）负责施工期间的安全管理，确保施工人员及周边环境的安全；

（3）施工过程中产生的垃圾及废物需按甲方要求进行处理；

（4）不得将工程转包或分包给不具备资质的第三方；

（5）施工完成后，向甲方提交完整的施工资料及验收报告。

第六条验收与质量保修

6.1验收标准：

（1）施工质量需符合国家及行业相关标准；

（2）涂料涂层均匀、无明显色差、无裂纹、无脱落；

（3）甲乙双方共同参与验收，签署验收合格报告。

6.2质量保修：

（1）保修期限：自工程验收合格之日起年；

（2）保修范围：因乙方施工原因导致的涂料质量问题；

（3）在保修期内，甲方通知乙方进行维修，乙方需在小时内到达现场并完成维修，费用由乙方承担。

第七条违约责任

7.1乙方违约责任：

（1）未能按合同约定工期完成施工，每逾期一日，需向甲方支付合同总价的‰违约金；

（2）施工质量不符合约定标准，甲方有权要求返工，费用由乙方承担，工期不顺延；

（3）因施工质量问题导致甲方或第三方损失，乙方需承担相应赔偿责任。

7.2甲方违约责任：

（1）未能按合同约定支付工程款，每逾期一日，需向乙方支付合同总价的‰违约金；

（2）因甲方原因导致工程停工，乙方有权要求延长工期及相应费用补偿。

第八条争议解决

8.1因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方应通过友好协商解决；

8.2协商不成的，任何一方均可向工程所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

第九条其他条款

9.1本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力；

9.2本合同自双方签字盖章之日起生效；

9.3本合同一式份，甲乙双方各执份，具有同等法律效力。

甲方（盖章）：

法定代表人/授权代表签字：

日期：年月日

乙方（盖章）：

法定代表人/授权