附属用房建设协议书9篇.docx

附属用房建设协议书9篇

篇1

甲方（建设单位）：[甲方名称]

乙方（施工单位）：[乙方名称]

根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公正、诚实信用的基础上，就甲方附属用房建设事宜，达成如下协议：

#一、工程概况

1.工程名称：附属用房建设

2.工程地点：[具体地点]

3.工程内容：附属用房的设计、施工及验收

4.工程质量：符合《建设工程质量管理条例》及相关标准

#二、工期与进度

1.开工日期：自本协议签订之日起计

2.竣工日期：预计为[具体日期]

3.工期延误：如因乙方原因造成工期延误，每逾期一天，乙方需向甲方支付违约金[违约金金额]元。

#三、合同价款与支付方式

1.合同价款：人民币[合同金额]元，大写[合同金额汉字大写]元整。

2.支付方式：

-预付款：本协议签订后，甲方需向乙方支付预付款[预付款金额]元。

-进度款：根据工程进度，甲方需按阶段向乙方支付进度款。具体支付节点和金额，根据双方协商确定。

-结算款：工程竣工验收合格后，双方进行结算，甲方需向乙方支付结算款。结算款金额为合同价款减去已支付的预付款和进度款。

#四、设计与施工要求

1.设计要求：乙方需按照甲方提供的设计要求和标准进行设计，确保设计符合相关法律法规和行业标准。

2.施工要求：乙方需按照设计要求进行施工，确保施工质量符合《建设工程质量管理条例》及相关标准。施工过程中，乙方需遵守安全施工规范，确保施工安全。

#五、材料设备供应

1.甲方供应：甲方需按照设计要求提供必要的材料和设备。材料和设备需符合相关标准和要求，并按时送达施工现场。

2.乙方供应：乙方需自行采购施工所需的辅助材料和设备。辅助材料和设备需符合相关标准和要求，并按时送达施工现场。

#六、质量保证与验收

1.质量保证：乙方需建立健全的质量保证体系，确保施工质量符合设计要求和相关标准。施工期间，乙方需接受甲方的质量监督和检查。

2.验收：工程竣工后，乙方需向甲方提交验收申请。甲方需在收到申请后尽快组织验收。验收标准和方法按照《建设工程质量管理条例》及相关标准执行。如验收不合格，乙方需按照甲方要求进行整改并重新申请验收。

#七、违约责任

1.甲方违约：如甲方未按照协议约定支付款项或提出合理要求，乙方有权要求甲方承担相应的违约责任。具体违约责任根据违约情况确定。

2.乙方违约：如乙方未按照协议约定完成施工任务或施工质量不符合要求，甲方有权要求乙方承担相应的违约责任。具体违约责任根据违约情况确定。

#八、争议解决

1.协商解决：甲乙双方在履行协议过程中发生争议时，应首先尝试友好协商解决。协商不成的，可通过以下途径解决：

2.调解：甲乙双方可寻求第三方机构进行调解。调解不成的，可通过以下途径解决：

3.仲裁或诉讼：甲乙双方可将争议提交至有管辖权的人民法院进行诉讼或提交至仲裁机构进行仲裁。具体选择哪种途径解决争议，由甲乙双方协商确定。在争议解决期间，除涉及争议部分外，其他条款仍应继续履行。

#九、其他约定事项

1.必威体育官网网址义务：甲乙双方在履行协议过程中获知的对方商业秘密和技术资料，应予以必威体育官网网址，不得泄露给第三方。协议终止后，乙方需将甲方的商业秘密和技术资料返还给甲方。

2.不可抗力：如因不可抗力导致协议无法继续履行时，双方可协商解除协议或延期履行协议。不可抗力包括自然灾害、政府行为等不可预测的事件。

3.协议生效与终止：本协议自双方签字盖章之日起生效。协议终止时，双方应友好协商解决相关事宜。如因一方违约导致协议提前终止时，违约方需承担相应的违约责任。

4.补充条款：本协议未尽事宜可由双方协商补充完善。补充条款与本协议具有同等法律效力。补充条款的内容应明确具体、无歧义。双方就补充条款达成一致意见后应签订书面补充协议作为本协议的组成部分。补充协议与本协议具有同等法律效力共同构成双方之间的完整协议内容且优先于本协议适用并取代本协议中相应内容。补充协议未涉及的而本协议中已涉及的事项仍以本协议为准。补充协议与本协议不一致时以补充协议为准。补充协议签订后本协议的修改只能通过签订新的补充协议进行不得单方修改本协议的任何条款内容

篇2

#甲方（建设单位）：

单位名称：[甲方单位名称]

位置：[甲方位置]

法定代表人：[甲方法定代表人]

联系电话：[甲方联系电话]