建设工程工程施工委托协议书.docVIP

建设工程工程施工委托协议书

合同编号：__________

《建设工程施工委托协议书》

一、引言

本协议书旨在明确委托方与受托方在建设工程施工过程中的权利、义务和责任，以保证工程的顺利进行和质量达标。

二、协议双方

1.委托方：[委托方公司名称]，地址：[委托方地址]，联系方式：[委托方联系方式]，电子邮箱：[委托方联系邮箱]。

2.受托方：[受托方公司名称]，地址：[受托方地址]，联系方式：[受托方联系方式]，电子邮箱：[受托方联系邮箱]。

三、工程概况

1.工程名称：[具体工程名称]

2.工程地点：[详细工程地点]

3.工程内容：包括但不限于土建工程、安装工程、装饰工程等（具体工程内容根据实际情况详细描述）。

4.工程规模：建筑面积[具体面积]，建筑高度[具体高度]等（根据实际工程规模详细说明）。

四、委托范围

1.施工范围：按照工程设计图纸和相关规范要求进行施工，包括基础工程、主体结构工程、装饰装修工程、给排水工程、电气工程等（详细列出施工范围的各项内容）。

2.设计范围：受托方负责工程的初步设计、施工图设计等（明确设计范围的具体内容）。

3.其他委托范围：如工程监理、工程检测等（如有其他委托范围，详细说明）。

五、工程期限

1.开工日期：[具体开工日期]

2.竣工日期：[具体竣工日期]

3.工期延误及顺延：如因不可抗力、委托方原因、设计变更等导致工期延误，经双方协商同意后，可相应顺延工期。受托方应在工期延误发生后的[具体时间]内，向委托方提交工期顺延申请及相关证明材料，委托方应在[具体时间]内予以审核并回复。

六、工程质量

1.质量标准：执行国家和地方现行的工程建设质量标准及相关规范，如《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB503002013）等（明确质量标准的具体依据）。

2.质量保证措施：受托方应建立完善的质量保证体系，加强施工过程中的质量控制，严格按照设计要求和施工规范进行施工。定期进行质量检查和验收，发觉问题及时整改。委托方有权对工程质量进行监督和检查，受托方应予以配合。

3.质量检验与验收：工程竣工后，受托方应自检验收合格后[具体时间]内，向委托方提交竣工验收申请及相关资料。委托方应在[具体时间]内组织竣工验收，如验收不合格，受托方应在[具体时间]内整改完毕，再次申请验收，直至验收合格。

七、工程造价

1.计价方式：采用[具体计价方式，如固定总价、单价合同等]，合同总价为[具体金额]（明确计价方式和合同总价）。

2.工程价款支付：工程价款的支付按照工程进度分阶段进行，具体支付比例和时间根据工程实际情况确定。委托方应在收到受托方提交的工程进度款支付申请及相关资料后的[具体时间]内，审核并支付相应款项。如委托方逾期未支付，应按照逾期金额的[具体比例]向受托方支付违约金。

3.工程变更与调整：如工程变更导致工程造价增加或减少，双方应协商确定变更后的工程造价。委托方应在收到受托方提交的工程变更申请及相关资料后的[具体时间]内，审核并回复。如双方对工程变更的造价无法达成一致，可委托具有相应资质的造价咨询机构进行评估，评估费用由责任方承担。

八、双方权利与义务

1.委托方权利与义务：

有权对工程的进度、质量、安全等进行监督和检查，有权要求受托方整改不符合要求的地方。

应按照合同约定及时支付工程价款，提供施工所需的场地、水电等条件。

应协助受托方办理工程相关的手续，如施工许可证、质量监督手续等。

2.受托方权利与义务：

有权按照合同约定收取工程价款，要求委托方提供施工所需的条件。

应严格按照合同约定的施工范围、质量标准和工期要求进行施工，保证工程质量和安全。

应编制施工组织设计、施工进度计划等，并报委托方备案。定期向委托方报告工程进度情况，如遇重大问题应及时报告。

九、违约责任

1.违约情形：

委托方未按照合同约定支付工程价款，逾期超过[具体天数]的，视为违约，应按照逾期金额的[具体比例]向受托方支付违约金。

受托方未按照合同约定的工期、质量要求完成工程，逾期超过[具体天数]的，视为违约，应按照合同总价的[具体比例]向委托方支付违约金。如因违约导致工程质量不合格，受托方应负责返工直至合格，并承担由此产生的费用。

双方其他违约行为，如违反必威体育官网网址条款、不可抗力条款等，按照合同约定承担违约责任。

2.违约责任承担：如一方违约，另一方有权要求违约方承担违约责任，并采取相应的补救措施。如违约方拒不承担违约责任，守约方有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。

十、争议解决

1.争议解决方式：本合同在履行过程中如发生争议，双方应首先友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

2.仲裁机构或法院：如双方选择仲裁解决争议，应明确约定仲裁