建设工程施工合同共115张2025年.docx

建设工程施工合同共115张2025年通用

合同编号：__________

合同双方：

甲方：（全称）

乙方：（全称）

鉴于甲方为建设工程项目的业主，乙方为具有相应资质和能力的施工单位，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等法律法规，双方本着平等自愿、公平公正的原则，就乙方向甲方提供建设工程施工服务事宜，达成如下协议：

一、工程概况

1.1工程名称：（工程全称）

1.2工程地点：（工程具体位置）

1.3工程规模：（工程规模描述）

1.4工程内容：（工程主要内容）

1.5工程质量标准：（工程质量要求）

1.6工程总价：（工程总价）

二、合同工期

2.1工期自（开工日期）起至（竣工日期）止，共计（工期天数）天。

2.2乙方应按合同约定的时间节点完成工程进度，具体施工进度安排由双方另行签订补充协议。

三、施工准备及施工要求

3.1乙方应按照甲方的要求，负责办理施工前的一切准备工作，包括但不限于施工许可证、临时用地、临时用电等。

3.2乙方应严格按照国家及地方有关法律法规、工程技术标准和甲方的要求进行施工，确保工程质量、安全、进度等目标的实现。

3.3乙方应负责施工场地内的环境保护和安全生产，承担由此产生的费用。

3.4乙方应按照甲方要求，对施工人员进行安全教育和管理，确保施工过程中的人员安全。

四、工程款的支付

4.1工程款支付按照工程进度和完成质量进行，具体支付方式和比例由双方另行签订补充协议。

4.2甲方支付工程款时，有权对应付款项进行审计，乙方应予以配合。

4.3乙方应提供合法的税务发票，甲方按约定时间支付工程款。

五、违约责任

5.1乙方未按合同约定完成工程，甲方有权按约定扣除乙方违约金，并有权解除合同。

5.2甲方未按约定时间支付工程款，乙方有权按约定扣除甲方违约金，并有权暂停施工。

5.3因不可抗力因素导致合同无法履行，双方互不承担违约责任。

六、争议解决

6.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。

七、其他约定

7.1双方应遵守国家及地方有关法律法规，不得违法经营。

7.2双方应相互配合，共同完成工程项目的实施。

7.3本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

甲方：（盖章）

乙方：（盖章）

签订日期：（年月日）

一、附件列表：

1.工程设计文件

2.施工图纸

3.工程量清单

4.施工组织设计

5.安全生产管理制度

6.环保措施方案

7.工程验收标准

8.施工合同补充协议

9.乙方资质证书复印件

10.施工人员花名册

二、违约行为及认定：

1.乙方未按合同约定完成工程：认定标准为实际完成工程量与合同约定完成工程量的差距。

2.甲方未按约定时间支付工程款：认定标准为实际支付时间与合同约定支付时间的差距。

3.双方未履行合同约定的其他义务：包括但不限于施工准备、施工要求、安全生产等。

三、法律名词及解释：

1.甲方：指建设工程项目的业主。

2.乙方：指具有相应资质和能力的施工单位。

3.工程总价：指双方约定的完成工程所需支付的总金额。

4.工期：指合同约定的工程开始施工至竣工的时间段。

5.违约金：指一方未履行合同约定义务时，应支付给对方的一种经济赔偿。

四、执行中遇到的问题及解决办法：

1.施工进度延误：乙方应加大施工力度，采取措施确保按进度完成工程。

2.工程质量问题：乙方应立即整改，确保工程质量符合合同要求。

3.工程款支付纠纷：双方应及时沟通，按合同约定解决支付问题。

4.安全事故发生：乙方应立即上报甲方，并采取措施防止事故扩大。

5.法律法规变化：双方应及时调整合同内容，确保合同合法有效。

五、所有应用场景：

1.适用于各类建设工程项目的施工合同签订。

2.用于规范甲方和乙方在施工过程中的权利和义务。

3.作为工程项目施工进度、质量、安全等方面的管理依据。

4.为甲方和乙方解决施工过程中出现的争议和纠纷提供依据。

5.确保工程项目按照合同约定顺利完成，达到预期效果。