水电安装工程施工合同(包工包料)7篇.docxVIP

水电安装工程施工合同(包工包料)7篇

篇1

#甲方（发包方）：__________

地址：__________

联系方式：__________

#乙方（承包方）：__________

地址：__________

联系方式：__________

工程概况

工程名称：__________

工程地点：__________

工程内容：水电安装工程施工，包括材料采购、设备安装、管道铺设等。

合同条款

一、合同范围与要求

1.本合同适用于水电安装工程的包工包料施工方式，包括材料采购、设备安装、管道铺设等全部内容。

2.乙方需按照甲方提供的设计图纸和技术要求，完成水电安装工程的施工任务。

3.乙方应确保施工质量符合相关标准和要求，并通过甲方的验收。

4.乙方需按时提交施工计划和进度报告，确保施工进度符合甲方要求。

5.甲方有权对乙方施工过程中的质量问题进行监督和检查，乙方应积极配合。

6.乙方需确保施工过程中的安全环保，遵守相关法律法规和甲方的安全规定。

二、合同价格与支付方式

1.本工程总价为：______元（大写：______元整）。具体支付方式和时间如下：

-预付款：合同签订后，甲方支付乙方合同总价的______%作为预付款。

-中期款：施工进行到中期时，甲方支付乙方合同总价的______%作为中期款。

-尾款：工程竣工验收合格后，甲方支付乙方合同总价的______%作为尾款。

2.乙方需向甲方提供正式的发票，以便甲方进行财务报销和税务处理。

3.如因乙方原因导致施工合同无法按时履行，乙方需返还甲方已支付的全部款项。

三、施工工期与验收标准

1.本工程的施工工期为______天，自合同签订之日起计算。

2.乙方应在施工完成后向甲方提交验收申请，甲方在收到申请后______天内组织验收。

3.验收标准和方法由甲乙双方协商确定，并应符合相关法规和行业标准。

4.如验收不合格，乙方需按照甲方的要求进行整改，并承担整改费用。

5.如因乙方原因导致施工延期或无法按时完成，乙方需承担相应的违约责任和损失赔偿责任。

四、违约责任与赔偿标准

1.如因乙方原因导致施工延期或无法按时完成，乙方需承担相应的违约责任和损失赔偿责任。具体赔偿标准如下：

-工期延误违约金：每延误一天，乙方需支付甲方违约金______元。

-质量不符合要求违约金：如施工质量不符合相关标准和要求，乙方需支付甲方违约金______元。同时，乙方需承担整改费用。

-安全环保事故违约金：如因乙方原因导致安全事故或环保事故，乙方需支付甲方违约金______元，并承担相应法律责任。

2.如甲方原因导致施工延期或无法按时完成，甲方需承担相应的违约责任和损失赔偿责任。具体赔偿标准如下：

-工期延误违约金：每延误一天，甲方需支付乙方违约金______元。

-质量不符合要求违约金：如施工质量不符合相关标准和要求，甲方需支付乙方违约金______元。同时，甲方需承担整改费用。

-安全环保事故违约金：如因甲方原因导致安全事故或环保事故，甲方需支付乙方违约金______元，并承担相应法律责任。

3.双方协商确定的其他违约责任和赔偿标准。

五、争议解决与管辖法院

1.如双方在合同履行过程中发生争议，应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

2.本合同适用中华人民共和国法律、法规及行业规定。所有争议均适用中华人民共和国法律、法规及行业规定进行裁决。

3.双方协商确定的其他争议解决方式和管辖法院。

六、其他条款

1.本合同自双方签字盖章之日起生效，双方应严格遵守合同条款和法律法规的规定。如需修改或补充任何条款，应经双方协商一致后书面修改或补充。任何口头修改或补充均视为无效。未尽事宜由双方协商确定并补充协议解决。本合同一式贰份，甲乙双方各执壹份为凭。如有未尽事宜请双方协商补充解决。

篇2

发包方（甲方）：_________

承包方（乙方）：_________

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就工程施工承包给乙方的有关事宜，经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。

第一条工程概况

1.工程名称：_________水电安装工程。

2.工程地点：_________。

3.工程承包方式：包工包料。

4.