景观园林施工合同7篇.docxVIP

景观园林施工合同7篇

篇1

甲方（发包方）：_________

乙方（承包方）：_________

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就甲方委托乙方进行景观园林施工事宜，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：_________

2.工程地点：_________

3.工程内容：_________

4.工程造价：_________

5.工程期限：_________

二、施工要求

1.乙方必须按照甲方提供的施工图纸及技术要求施工，确保工程质量符合设计要求和相关标准。

2.乙方应合理安排施工进度，确保工程按时完成。如因乙方原因造成工期延误，乙方应承担相应的违约责任。

3.乙方应做好施工过程中的安全管理工作，确保施工人员和设备的安全。如因乙方原因造成安全事故，乙方应承担相应的法律责任。

4.乙方应妥善保护施工现场的环境，确保施工期间的环境卫生符合要求。施工结束后，乙方应及时清理施工现场，确保工程竣工验收顺利进行。

三、付款方式

1.甲方应在合同签订后支付乙方工程总造价的XX%作为预付款。

2.乙方完成工程施工并验收合格后，甲方应支付乙方剩余的XX%工程款。具体支付方式由双方协商确定。

3.乙方在收款时应向甲方提供合法有效的发票。如因乙方原因无法提供发票，甲方有权拒绝支付款项。

四、违约责任

1.如因甲方原因造成工程无法按时完成或无法继续施工，甲方应承担相应的违约责任并赔偿乙方的实际损失。

2.如因乙方原因造成工程无法按时完成或无法继续施工，乙方应承担相应的违约责任并赔偿甲方的实际损失。具体赔偿金额由双方协商确定。

3.如一方违约导致合同无法继续履行，守约方有权解除合同并要求违约方承担相应的法律责任。

五、争议解决方式

1.甲乙双方在履行合同过程中发生争议时，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。在诉讼过程中，双方应积极配合法院的调查取证工作并尊重法院的判决结果。如需申请强制执行等法律程序时，相关费用由违约方承担。

2.在争议解决期间，双方应继续履行合同中未发生争议的其他部分。如因争议导致合同无法继续履行，双方应友好协商解决合同终止事宜。

3.争议解决后，双方应继续履行合同中未发生争议的部分并按照约定完成剩余工程的施工和验收工作。如需对合同进行变更或补充时，应协商一致并签订书面协议。书面协议签订前仍需按照原合同约定履行各自义务。书面协议签订后按照新约定执行变更或补充部分的内容即可执行新约定了。

篇2

甲方（发包方）：_________

乙方（承包方）：_________

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合本工程的具体情况，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，签订本合同，共同遵守。

一、工程概况

1.工程名称：_________

2.工程地点：_________

3.工程内容：_________

4.工程造价：_________

5.质量要求：_________

6.工期要求：_________

二、承包方式

1.本工程采用包工包料的方式，由乙方负责采购施工所需的所有材料。

2.乙方应根据甲方的需求，按照甲方指定的品牌、规格、数量进行采购，确保材料的质量符合要求。

3.甲方有权对乙方采购的材料进行检验，如有质量问题，甲方有权要求乙方退货或换货。

三、付款方式

1.甲方应在签订合同后，向乙方支付工程总造价的XX%作为预付款。

2.乙方应按工程进度向甲方提供发票，甲方应及时支付款项。

3.工程竣工验收合格后，甲方应支付剩余的款项给乙方。

4.甲方支付的款项应汇入乙方的指定账户，乙方应提供详细的费用清单和发票。

四、施工要求

1.乙方应严格按照甲方的施工要求和标准进行施工，确保施工质量符合要求。

2.乙方应制定详细的施工进度计划，并报甲方备案。如因乙方原因造成工期延误，乙方应承担相应的违约责任。

3.甲方有权对乙方的施工过程进行监督，如有质量问题或工期延误情况，甲方有权要求乙方进行整改或采取其他补救措施。

五、验收与保修

1.工程竣工验收时，甲方应成立验收小组，按照合同条款和国家标准进行验收。验收合格后，双方应签署验收报告。

2.乙方应提供一定年限的保修服务，保修期限自工程竣工验收之日起计。在保修期限内，如因乙方施