建设工程施工合同(国际)7篇.docxVIP

建设工程施工合同(国际)7篇

篇1

合同编号：[具体编号]

甲方（发包方）：[甲方公司名称]

乙方（承包方）：[乙方公司名称]

鉴于甲方需要建设某工程项目，并愿意委托乙方进行该项目的施工，双方遵循平等、自愿、公平的原则，就相关施工事宜达成一致协议。为明确双方权利义务，确保工程顺利进行，特订立本合同。

一、工程概况

1.工程名称：[具体工程名称]

2.工程地点：[具体地点]

3.工程内容：[具体施工内容简述]

4.工程规模：[工程规模描述]

二、工程期限

1.工程开工日期：XXXX年XX月XX日。

2.工程竣工日期：XXXX年XX月XX日。如遇不可抗力因素导致无法按期完成，应书面通知甲方，经双方协商确定顺延工期。

三、合同价格与支付方式

1.工程总价：人民币（或其他货币）[具体金额]。除合同明确规定的变更外，总价包括一切与施工有关的费用。

2.支付方式：甲方应按照合同约定支付工程款。通常支付节点为：预付款、进度款、竣工款和质保金等。具体支付比例和节点根据工程实际情况确定。

3.发票与凭证：乙方应提供符合规定的发票和凭证，甲方在收到合格票据后按约定支付款项。

四、工程质量和检查验收

1.乙方应按照国家标准和规范进行工程施工，确保工程质量。

2.工程过程中及竣工后，甲方有权进行质量检查和验收。乙方应配合并提供必要的技术资料。

3.若工程存在质量问题，甲方有权要求乙方返工或修复，相关费用由乙方承担。

五、材料设备供应

1.施工所需材料和设备由乙方负责采购和供应。若需甲方提供部分材料，应明确列明。

2.乙方应确保材料质量符合国家标准和要求，严禁使用假冒伪劣产品。

六、工程变更与设计调整

1.若因甲方需求变更导致工程内容变更，应书面通知乙方，并签订补充协议。

2.乙方不得擅自进行工程变更，如需设计变更，应征得甲方同意。

七、工程保修

1.工程竣工后，乙方应提供一定期限的保修服务。保修期限和范围按照国家规定执行。

2.保修期间，因乙方施工质量问题导致的损失，由乙方承担全部责任。

八、违约责任

1.若甲方未按约定支付工程款，每逾期一日，应向乙方支付逾期付款违约金。

2.若乙方未按约定完成工程或工程质量不达标，应向甲方支付违约金并承担返工或修复费用。

3.双方其他违约情形及责任按照相关法律法规和合同约定执行。

九、争议解决

1.合同履行过程中发生争议，双方应首先协商解决；协商不成的，可提交仲裁或诉讼解决。

2.仲裁地点和诉讼法院为[具体地点]。仲裁裁决和法院判决具有最终效力。

十、其他约定事项

双方可根据实际情况约定其他未尽事宜，包括但不限于必威体育官网网址条款、知识产权条款等。双方可根据实际情况填写相关内容或添加条款。本合同一式两份，甲乙双方各执一份。本合同自双方签字盖章之日起生效。双方签字盖章如下：甲方（盖章）：___________________日期：___________________乙方（盖章）：___________________日期：___________________签订地点：[具体签订地点]。（以下无正文）甲方联系方式：电话：XXX-XXXX-XXXX邮箱：___________________地址：[甲方公司地址]乙方联系方式：电话：XXX-XXXX-XXXX邮箱：___________________地址：[乙方公司地址]。（注：该合同仅为样本，实际合同应根据具体情况和法律要求进行调整和完善。）

篇2

合同编号：[具体编号]

甲方（发包方）：[甲方公司名称]

乙方（承包方）：[乙方公司名称]

鉴于甲方需要建设一项工程，并决定委托乙方承担该工程的全部或部分建设工作，现双方在平等、自愿、公正、诚信的基础上，经过友好协商，共同签订本合同。为确保双方权益，明确各方责任，特制定以下条款，以兹信守。

一、工程概述

1.工程名称：[具体工程名称]。

2.工程地点：[具体工程地点]。

3.工程内容：[具体工程内容摘要及规模]。

4.工程期限：自合同签订之日起至竣工验收合格止，预计历时[具体工期]个月。

二、合同价格与支付方式

1.工程总价：[具体金额]元人民币（美元或其他货币）。此价格包括建设工程施工所需之一切费用，包括但不限于材料费、人工费、设备费及税费等。具体单价及支付方式在附件《工程量清单与支付条款》中约定。

2.付款方式：包括预付款、进度款