施工合同通用条款：必威体育精装版施工合同通用条款[推荐范文]7篇.docxVIP

施工合同通用条款：必威体育精装版施工合同通用条款[推荐范文]7篇

篇1

施工合同通用条款

一、词语涵义

建设工程施工合同文本，由建设工程施工合同条件（以下简称合同条件）和建设工程施工合同协议（以下简称合同协议）两部分组成。其用词用语要严谨、规范，含义要明确。

二、合同条件和合同协议

1.合同条件：根据《建设工程施工合同文本》填写。

2.合同协议：依据《建设工程施工合同文本》中合同协议的规定，在协商一致意见的基础上填写。

三、填写要求

1.合同条件和合同协议中未涉及的内容，可以根据实际情况和具体要求，通过签订补充协议进行补充和修改。经过协商一致的补充和修改，与合同文本具有同等法律效力。

2.填写建设工程施工合同，必须遵循公平、自愿、协商一致的信用原则，严禁使用欺诈和胁迫手段。

3.填写建设工程施工合同，必须遵守国家法律、法规，不得损害社会公共利益。

4.填写建设工程施工合同，应当遵循基本建设程序，严格履行项目审批、核准或备案手续，并按规定落实项目资本金。

5.填写建设工程施工合同，应当明确约定工期、质量、造价等标准，确保工程质量符合要求。

6.填写建设工程施工合同，应当注意合同条款的清晰、准确，避免产生歧义。合同条款应当具有可操作性，便于双方履行。

7.填写建设工程施工合同，应当留存一份完整的合同副本，以便双方核对和备案。

四、施工合同的组成

建设工程施工合同由封面、目录、正文三部分组成。

1.封面部分应写明合同的编号、名称、当事人及签约时间等基本信息。

2.目录部分应列出合同的章节和条款名称，以便查阅和引用。

3.正文部分应包括合同条件、合同协议以及根据实际需要约定的其他条款内容。正文部分应详细阐述双方的权利和义务、施工范围、技术标准、工期要求、付款方式等关键内容。同时，应明确约定违约责任、争议解决方式以及合同的生效条件等必要事项。

五、施工合同的生效与变更

1.施工合同的生效：施工合同自双方签字或盖章之日起生效。合同一经生效，双方应认真履行，不得随意变更或解除。如需变更或解除，应经协商一致，并签订书面协议。

2.施工合同的变更：如需对施工合同进行变更，双方应协商一致，并签订书面协议。变更内容应当明确、具体，并及时履行相关审批手续。变更后的合同具有同等法律效力。

六、施工合同的终止与解除

1.施工合同的终止：施工合同的终止应符合法律法规的规定和双方的约定。合同终止后，双方应依据合同约定进行结算和清理工作。

2.施工合同的解除：施工合同的解除应符合法律法规的规定和双方的约定。合同解除后，双方应依据合同约定进行结算和清理工作。同时，应注意保护自身权益，避免损失扩大。

七、施工合同的违约责任与争议解决

1.违约责任的承担：如一方违反合同约定，应承担相应的违约责任。违约方应赔偿因此给对方造成的实际损失。具体违约责任应在合同中明确约定。

2.争议解决方式：双方如因合同履行过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可通过仲裁或诉讼解决。具体争议解决方式应在合同中明确约定。仲裁裁决具有法律效力；判决结果以法院最终判决为准。

篇2

施工合同通用条款

一、合同双方

1.甲方（发包方）：[公司名称]

2.乙方（承包方）：[公司名称]

二、工程概况

1.工程名称：[工程名称]

2.工程地点：[工程地点]

3.工程内容：[工程内容]

4.工程规模：[工程规模]

三、工期

1.开工日期：XXXX年XX月XX日

2.竣工日期：XXXX年XX月XX日

3.工期延误：如因乙方原因造成工期延误，每延误一天，乙方需向甲方支付违约金[违约金金额]元。

四、质量与验收

1.工程质量：乙方需按照国家标准和行业规范进行工程施工，确保工程质量符合要求。

2.验收标准：工程竣工验收时，需符合以下标准：[验收标准]。

3.验收程序：工程竣工验收时，乙方需提交以下资料：[验收资料]。甲方在收到资料后，组织相关人员进行验收。

五、合同价款与支付

1.合同价款：本合同总价为[合同总价]元。

2.支付方式：甲方需按照以下方式向乙方支付款项：[支付方式]。

3.付款节点：具体付款节点如下：[付款节点]。

4.发票与凭证：乙方在收款后，需向甲方提供正规的发票和凭证。

六、违约责任

1.甲方违约：如甲方未按照合同约定向乙方支付款项，每逾期一天，需向乙方支付违约金[违约金金额]元。同时，甲方需赔偿乙方因违约所造成的全