施工合同备案6篇.docxVIP

施工合同备案6篇

篇1

甲方（发包方）：_________

乙方（承包方）：_________

根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方将工程发包给乙方施工，达成以下协议：

一、工程概况

1.工程名称：_________

2.工程地点：_________

3.工程内容：_________

4.工程规模：_________

二、合同工期

1.开工日期：_________

2.竣工日期：_________

3.合同工期：_________天

三、合同价款

1.工程总造价：_________元（大写：_________元整）

2.支付方式：银行转账

3.支付节点：预付款、中期款、尾款

四、工程质量及验收

1.工程质量标准：符合《建设工程质量评价标准》的要求

2.验收标准：按照《建设工程质量评价标准》进行验收

3.验收流程：乙方提交验收申请，甲方组织验收小组进行验收，并出具验收报告。

五、合同变更及解除

1.合同变更：如因不可抗力或双方协商一致，可签订补充协议进行合同变更。

2.合同解除：如一方违约，另一方有权解除合同，并追究违约责任。

六、争议解决

1.争议解决方式：协商解决，协商不成的，可通过仲裁或诉讼解决。

2.争议解决机构：双方同意由甲方所在地有管辖权的人民法院管辖。

七、其他约定事项

1.安全施工：乙方应遵守安全施工规定，确保施工过程安全。

2.文明施工：乙方应遵守文明施工规定，确保施工环境整洁有序。

3.必威体育官网网址义务：双方应对涉及合同的必威体育官网网址信息必威体育官网网址，不得泄露给第三方。

4.不可抗力：如因不可抗力导致合同无法按时履行，双方应协商解决。

5.合同生效：本合同自双方签字盖章之日起生效，合同一式两份，甲乙双方各执一份。

甲方（发包方）：_________（签字/盖章）

乙方（承包方）：_________（签字/盖章）

日期：_________年_________月_________日

篇2

甲方（发包方）：XXXX有限公司

乙方（承包方）：XXXX建筑公司

根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规，甲乙双方经友好协商，就乙方承包甲方施工合同备案事宜达成以下协议：

一、合同备案范围

本合同备案范围包括但不限于以下内容：

1.施工合同的签订、履行及变更；

2.施工合同的终止及解除；

3.施工合同的违约责任及纠纷解决；

4.其他需要备案的事项。

二、合同备案程序

1.乙方在签订施工合同后，应及时向甲方提交合同原件及复印件，以便甲方进行备案登记；

2.甲方在收到乙方提交的施工合同后，应尽快进行审核，并在审核通过后进行备案登记；

3.合同备案登记完成后，甲方应向乙方出具合同备案证明文件；

4.乙方在施工过程中，如需对施工合同进行变更或解除，应及时向甲方提交相关书面材料，并办理相关手续。

三、双方权利义务

1.甲方应确保提供的施工图纸、技术要求等文件真实、准确、完整；

2.乙方应按照施工图纸和技术要求进行施工，确保施工质量符合国家标准和行业标准；

3.乙方应按时完成施工任务，确保施工进度符合合同约定；

4.乙方应确保施工过程中的安全与环保工作符合相关法律法规的要求。

四、违约责任

1.甲方如未按照合同约定支付工程款，应承担相应的违约责任；

2.乙方如未按照施工图纸和技术要求进行施工，或施工质量不符合国家标准和行业标准，应承担相应的违约责任；

3.乙方如未能按时完成施工任务，或施工进度不符合合同约定，应承担相应的违约责任。

五、纠纷解决

1.甲乙双方在履行本合同过程中如发生纠纷，应首先通过友好协商解决；

2.协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

六、其他事项

1.本合同自双方签字盖章之日起生效，至合同履行完毕之日终止；

2.本合同一式四份，甲乙双方各执两份，具有同等法律效力；

3.未尽事宜，可由甲乙双方另行协商补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

甲方（发包方）：XXXX有限公司

法定代表人：XXX

签字日期：XXXX年XX月XX日

乙方（承包方）：XXXX建筑公司

法定代表人：XXX

签字日期：