工期延期协议8篇.docxVIP

工期延期协议8篇

篇1

甲方（发包方）：_________

乙方（承包方）：_________

鉴于甲方与乙方在_________年_________月_________日签订的关于_________项目的《建设工程施工合同》（以下简称“原合同”），因故不能按原合同约定的工期完成施工任务，经甲方与乙方协商一致，决定对原合同工期进行延期，并达成如下协议：

一、工程概况

工程名称：_________

工程地点：_________

二、延期原因

由于以下原因，导致乙方不能按原合同约定的工期完成施工任务：_________。经甲方现场核实，乙方实际完成工程量占原合同约定的工程量的比例如下：_________。

三、延期时间

根据乙方目前完成的工程量以及存在的问题，预计需要延期的时间为_________天。具体延期起止时间如下：从_________年_________月_________日开始，至_________年_________月_________日结束。

四、双方责任

1.甲方责任

（1）甲方应确保在延期期间内，及时向乙方提供必要的支持和协助，包括但不仅限于资金、材料、设备等方面的支持。

（2）甲方应监督乙方的施工进度，确保乙方按照延期后的工期计划进行施工。如发现乙方存在施工进度缓慢或施工质量问题，甲方有权要求乙方进行整改。

（3）甲方应在延期结束后，及时组织相关人员进行验收，确保工程质量符合原合同要求。

2.乙方责任

（1）乙方应确保在延期期间内，严格按照甲方提供的支持进行施工，并尽力完成剩余工程量。

（2）乙方应每天向甲方报告施工进度，确保甲方能够及时了解乙方的施工情况。

（3）乙方应在延期结束后，积极配合甲方进行验收工作，确保工程质量符合原合同要求。

五、违约责任

1.甲方违约：如甲方在延期期间未能及时提供必要支持和协助，导致乙方无法按时完成施工任务，则甲方应承担违约责任，并赔偿因此给乙方造成的实际损失。

2.乙方违约：如乙方在延期期间未能按照甲方要求进行施工或存在施工进度缓慢、施工质量问题等情况，则乙方应承担违约责任，并赔偿因此给甲方造成的实际损失。

六、争议解决方式

在履行本协议过程中发生的争议，双方应通过友好协商解决。协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

七、其他约定事项

1.本协议自双方签字或盖章之日起生效。协议一式两份，甲乙双方各执一份。

2.本协议未尽事宜，双方可另行签订补充协议进行约定。补充协议与本协议具有同等法律效力。

3.在本协议履行过程中，如需对相关事项进行变更或补充，双方应协商一致并签订书面协议进行确认。

4.如原合同与本协议存在冲突或不一致之处，以本协议为准。本协议未涉及的事项，仍按原合同约定执行。

5.鉴于本协议涉及的建设工程施工合同关系具有一定的复杂性和专业性特点，在签订本协议时，双方均已充分理解并认可本协议中的各项条款和约定。因此，在协议履行过程中，双方应本着诚实信用原则进行友好合作和协商沟通以共同实现建设工程施工合同的目的。

篇2

甲方（发包方）：_________

乙方（承包方）：_________

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方因故不能按照原合同履行工期，经协商一致，达成如下协议：

一、协议背景

1.原合同名称：_________

2.原合同工期：_________

3.延期原因：_________

4.延期时间：_________

二、协议内容

1.延期期限

经双方协商一致，将原合同工期延期至_________年_________月_________日。

2.延期原因及责任

（1）甲方因故不能按照原合同履行工期，需承担以下责任：

a.甲方需向乙方支付因工期延期导致的额外施工费用，具体金额根据乙方的实际施工情况确定。

b.甲方需向乙方支付因工期延期导致的施工设备闲置费用，具体金额根据乙方的设备闲置情况确定。

c.甲方需向乙方支付因工期延期导致的施工人员窝工费用，具体金额根据乙方的施工人员窝工情况确定。

d.甲方需向乙方支付因工期延期导致的其他额外损失，具体金额根据乙方的实际损失情况确定。

（2）乙方需承担以下责任：

a.乙方需确保施工设备的正常运行和维护，避免因设备故障影响工期。

b.乙方需确保施工人员的稳定和安全，避免因人员流动或安全