2024上海市园林绿化建设工程施工合同.docxVIP

?合同编号：__________

甲方（发包方）：__________

地址：__________

联系电话：__________

联系人：__________

乙方（承包方）：__________

地址：__________

联系电话：__________

联系人：__________

鉴于甲方为绿化建设项目的业主，拥有项目的所有权和决定权，并愿意按照本合同的条款和条件完成绿化建设项目的施工；乙方具备绿化建设项目施工的资质和能力，愿意承担绿化建设项目的施工任务。双方本着平等、自愿、公平、诚信的原则，经协商一致，签订本合同。

第一条工程概况

1.1工程名称：2024上海市园林绿化建设工程

1.2工程地点：上海市__________区__________路__________号

1.3工程规模：__________平方米

1.4工程内容：__________

1.5工程质量标准：__________

第二条合同价格

2.1本工程合同总价为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。

2.2乙方在合同签订后__________日内向甲方提交履约保证金，金额为合同总价的一定比例（具体比例双方协商确定），履约保证金在乙方按约定完成工程且质量合格后__________日内无息退还。

第三条合同工期

3.1本工程合同工期为__________日。

3.2乙方应按合同约定的工期完成工程。如乙方因自身原因导致工程延期，应按甲方要求支付违约金，违约金标准为每日合同总价的一定比例（具体比例双方协商确定）。

第四条甲方义务

4.1提供施工场地：甲方应保证乙方施工场地的畅通，提供施工所需的水、电等基础设施。

4.2办理相关手续：甲方应负责办理本工程所需的各种审批、验收手续。

4.3支付合同价款：甲方按照本合同约定的付款条款及时支付合同价款。

第五条乙方义务

5.1按合同约定的时间和质量标准完成工程。

5.2负责工程的安全、环保和质量，承担相应责任。

5.3遵守国家和地方有关法律、法规和政策，服从甲方和有关部门的管理。

第六条合同价款的支付

6.1甲方在本合同签订后__________日内向乙方支付合同总价的一定比例（具体比例双方协商确定）作为预付款。

6.2甲方在乙方完成合同约定的工程后，经甲方验收合格，支付合同总价的一定比例（具体比例双方协商确定）作为进度款。

6.3工程验收合格且质保期结束后，甲方支付合同总价的一定比例（具体比例双方协商确定）作为尾款。

第七条违约责任

7.1乙方未按合同约定的时间和质量标准完成工程的，甲方有权要求乙方支付违约金，违约金标准为每日合同总价的一定比例（具体比例双方协商确定）。

7.2甲方未按合同约定支付价款的，乙方有权要求甲方支付违约金，违约金标准为每日未支付价款的一定比例（具体比例双方协商确定）。

第八条争议解决

本合同履行过程中发生的争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。

第九条其他约定

9.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

9.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至合同约定的工程验收合格且质保期结束之日止。

甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________

代表（签名）：__________代表（签名）：__________

签订日期：__________年__________月__________日

注意事项及解决办法：

1.合同的履行地点：确保双方明确本合同的履行地点，避免因履行地点不明确而导致的纠纷。解决办法：在合同中明确约定履行地点。

2.合同价款的支付：注意合同价款的支付方式和时间，确保甲方按时支付合同价款。解决办法：在合同中约定明确的支付方式和时间，并设置违约金条款以约束甲方。

3.工程质量和验收：关注工程质量和验收标准，确保乙方按约定完成工程。解决办法：在合同中明确约定工程质量和验收标准，并设置违约金条款以约束乙方。

4.工期延误：注意工期延误的情况，确保乙方按约定时间完成工程。解决办法：在合同中约定工期延误的违约金条款，以约束乙方。

5.争议解决：明确争议解决方式，确保双方在发生争议时能够及时解决。解决办法：在合同中约定友好协商解决争议的方式，如协商不成，则向有管辖权的人民法院起诉。

法律名词及名词解释：

1.合同履行：合同履行是指合同当事人按照合同约定，全面、适当地完成各自合同债务的行为。

2.违约金：违约金是指当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定时，按照合同约定或者依照法律规定应当承担的金钱责任。

3.工程验收：工程验收是指建设项目的业主或者其委托的验收机构，对乙方完成的工程