个人承包协议模板版.docx

必威体育精装版个人承包协议模板版A版

本合同目录一览

1.承包项目

1.1项目描述

1.2承包范围

1.3承包期限

2.承包人的义务与责任

2.1承包人义务

2.2承包人责任

3.发包人的义务与责任

3.1发包人义务

3.2发包人责任

4.合同价款及支付方式

4.1合同价款

4.2支付方式

4.3支付时间

5.合同的履行

5.1承包人履行

5.2发包人履行

6.违约责任

6.1承包人违约

6.2发包人违约

7.争议解决

7.1协商解决

7.2调解解决

7.3仲裁解决

7.4法律途径

8.合同的变更与解除

8.1变更条件

8.2解除条件

9.必威体育官网网址条款

9.1必威体育官网网址内容

9.2必威体育官网网址期限

10.合同的生效、终止与解除

10.1生效条件

10.2终止条件

10.3解除条件

11.合同的附件

11.1附件内容

11.2附件效力

12.合同的份数

12.1合同正本

12.2合同副本

13.其他条款

13.1双方约定

13.2法律法规规定

14.签署页

14.1承包人签字

14.2发包人签字

14.3见证人签字

14.4签字日期

第一部分：合同如下：

1.承包项目

1.2承包范围：乙方应按照甲方的要求，完成项目的全部工作，包括但不限于设计、采购、施工、安装、调试、培训、验收及售后服务等。

1.3承包期限：本项目的承包期限为____年，自合同签订之日起计算。

2.承包人的义务与责任

2.1承包人义务：乙方应按照本合同的约定，完成项目的建设、安装、调试、培训、验收及售后服务等全部工作，并保证项目的质量、安全、进度等满足甲方的要求。

2.2承包人责任：乙方应对因自身原因导致的项目质量问题、安全事故及延误进度等承担责任，并按照本合同的约定进行赔偿。

3.发包人的义务与责任

3.1发包人义务：甲方应按照本合同的约定，向乙方支付合同价款，提供项目实施所需的场地、设备、资料等，并协调解决乙方在项目实施过程中遇到的问题。

3.2发包人责任：甲方应对因自身原因导致的项目质量问题、安全事故及延误进度等承担责任，并按照本合同的约定进行赔偿。

4.合同价款及支付方式

4.1合同价款：本合同的合同价款为人民币（大写）：____元整（小写）：____元，包括但不限于项目的设计、采购、施工、安装、调试、培训、验收及售后服务等全部费用。

4.2支付方式：甲方应按照本合同的约定，向乙方支付合同价款。支付方式可采用分期支付、进度支付等方式。

4.3支付时间：甲方应在本合同签订后____日内支付合同价款的____%，其余款项在项目验收合格后支付。

5.合同的履行

5.1承包人履行：乙方应按照本合同的约定，完成项目的建设、安装、调试、培训、验收及售后服务等全部工作，并保证项目的质量、安全、进度等满足甲方的要求。

5.2发包人履行：甲方应按照本合同的约定，向乙方支付合同价款，提供项目实施所需的场地、设备、资料等，并协调解决乙方在项目实施过程中遇到的问题。

6.违约责任

6.1承包人违约：乙方未按照本合同的约定履行义务的，应承担违约责任，包括但不限于赔偿甲方因此造成的损失、延误的进度等。

6.2发包人违约：甲方未按照本合同的约定履行义务的，应承担违约责任，包括但不限于赔偿乙方因此造成的损失、延误的进度等。

8.争议解决

8.1协商解决：双方在履行本合同过程中发生的任何争议，应通过友好协商的方式解决。

8.2调解解决：如协商不成，任何一方均可向合同签订地的人民调解委员会申请调解。

8.3仲裁解决：如调解不成，任何一方均可向合同签订地仲裁委员会申请仲裁。

8.4法律途径：如仲裁不成，可向合同签订地人民法院提起诉讼。

9.合同的变更与解除

9.1变更条件：在合同履行过程中，因不可抗力或双方协商一致，可以对合同进行变更。

9.2解除条件：在合同履行过程中，发生不可抗力或其他特殊情况，导致合同无法履行，双方协商一致可以解除合同。

10.必威体育官网网址条款

10.1必威体育官网网址内容：双方在合同履行过程中获知的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等。

10.2必威体育官网网址期限：自合同签订之日起算，必威体育官网网址期限为____年。

11.合同的生效、终止与解除

11.1生效条件：本合同自双方签字盖章之日起生效。

11.2终止条件：合同约定的承包期限届满，且项目验收合格。

11.3解除条件：合同约定的解除条件满足时，双方协商一致可以解除合同。

12.合同的附件

12.1附件内容：包括但不限于项目设计方案、采购清单、施工计划等。

12.2附件效力：附件为本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等效力。

13.合同的份数

13.1合同正本：一式两份，双方各执一份。

13.2合同副本：