2024混凝土现浇施工合同.docxVIP

合同编号：__________

合同双方：

甲方：

名称：__________

地址：__________

法定代表人：__________

联系电话：__________

乙方：

名称：__________

地址：__________

法定代表人：__________

联系电话：__________

鉴于甲方为混凝土现浇工程的业主，乙方为具有相应资质的混凝土现浇工程施工单位，双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就乙方承建甲方混凝土现浇工程的相关事宜，达成如下协议：

一、工程概况

1.1工程名称：__________

1.2工程地点：__________

1.3工程规模：__________

1.4工程内容：__________

1.5工程质量标准：__________

1.6工程合同总价：__________

二、合同工期

2.1工期总日历天数：__________

2.2开工日期：__________

2.3竣工日期：__________

2.4工期顺延：

2.4.1因不可抗力因素导致工期延误的，双方协商确定顺延工期；

2.4.2因甲方原因导致工期延误的，乙方有权要求甲方支付相应的逾期费用；

2.4.3因乙方原因导致工期延误的，乙方应承担相应的违约责任。

三、合同价款及支付

3.1合同价款：__________

3.2支付方式：__________

3.3预付款：__________

3.4进度款：__________

3.5竣工结算：__________

3.6甲方逾期支付价款的，应按同期银行贷款利率支付逾期利息。

四、工程质量与验收

4.1乙方应按照约定的工程内容和质量标准进行施工；

4.2甲方有权对施工过程和工程质量进行监督、检查，并提出整改意见；

4.3工程竣工后，乙方应按照约定的验收程序进行验收；

4.4验收不合格的，乙方应按照甲方的要求进行整改，直至达到约定质量标准；

4.5验收合格的，甲方应按照约定支付竣工结算价款。

五、违约责任

5.1乙方违反合同约定，导致工程质量、进度等方面出现问题，应承担相应的违约责任；

5.2甲方违反合同约定，导致工程质量、进度等方面出现问题，应承担相应的违约责任；

5.3双方因履行合同发生争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。

六、其他约定

6.1乙方应按照相关法律法规和甲方要求，做好施工现场的安全防护工作；

6.2乙方应承担工程期间的所有税收和费用；

6.3双方应严格履行合同，如有未尽事宜，可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力；

6.4本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至工程竣工验收合格之日止。

甲方（盖章）：__________

乙方（盖章）：__________

甲方代表（签字）：__________

乙方代表（签字）：__________

签订日期：__________

多方为主导时的，附件条款及说明

一、甲方为主导时的附加条款及说明

1.1甲方变更工程内容或规模的，应提前不少于15天书面通知乙方，并根据实际情况调整合同价款和工期。

1.2甲方应按照约定提供施工场地、施工用水、用电等基础设施，确保乙方正常施工。如因甲方原因导致施工场地不具备施工条件，乙方有权要求甲方承担相应责任。

1.3甲方应按照约定及时支付预付款、进度款和竣工结算价款。如甲方逾期支付，乙方有权要求甲方支付逾期利息，并按同期银行贷款利率计算。

1.4甲方有权对施工过程和工程质量进行监督、检查，并提出整改意见。乙方应按照甲方的要求进行整改，直至达到约定质量标准。

1.5甲方应协助乙方办理工程验收手续。如验收不合格，乙方应按照甲方的要求进行整改，直至达到约定质量标准。

1.6甲方应承担因不可抗力因素导致的工期延误的责任。不可抗力因素包括自然灾害、社会事件等无法预见、无法避免且无法克服的情形。

二、乙方为主导时的附加条款及说明

2.1乙方应按照约定的工程内容和质量标准进行施工，确保工程进度和质量。如乙方违反约定，导致工程质量、进度等方面出现问题，乙方应承担相应责任。

2.2乙方应按照相关法律法规和甲方要求，做好施工现场的安全防护工作。如因乙方原因导致安全事故，乙方应承担相应责任。

2.3乙方应承担工程期间的所有税收和费用，包括但不限于营业税、增值税、所得税等。

2.4乙方有权按照合同约定，要求甲方支付预付款、进度款和竣工结算价款。如甲方逾期支付，乙方有权要求甲方支付逾期利息，并按同期银行贷款利率计算。

2.5乙方应按照甲方的要求，协助办理工程验收手续。如验收不合格，乙方应按照甲方的要求进行整改，直至达到约定质量标准。

2.6乙方应在合同约定的期限内，完成工程并提供完整的施工资料和验收资料。

三、第三方中介为主导时的附加条款及说明

3.1第三方