民事起诉状范文.docVIP

民事起诉状 民事起诉状（精选23篇） 民事起诉状 篇1 　　民事起诉状 　　原告：??????，男/女，???族，??年??月??日出生，住?????????，身份证号：??????????，联系电话：?????????。 　　被告：??????，男/女，???族，??年??月??日出生，住?????????，身份证号：??????????，联系电话：?????????。 　　诉讼请求： 　　1、判令解除原告与被告婚姻关系； 　　2、判令婚生子??????由原告抚养,被告每月支付抚养费人民币???????元； 　　3、依法分割夫妻共同财产； 　　4、本案诉讼费用由被告承担。 　　事实和理由: 　　年原、被告(1)□自由恋爱□经人介绍认识，????年?月??日登记结婚，(2)□?????年?月???日生育婚生子???????。（3）□双方婚前缺乏了解，草率结婚，婚后未建立起夫妻感情，难以共同生活。婚后被告??????????????????????????????????（外遇、分居、赌博、嫖娼、吸毒、家暴、经常争吵、不务正业等感情破裂的情形）。（4）□????年???月??日，原告向???????人民法院起诉要求离婚，但???????人民法院于?????年?月???日判决不准许离婚。判决后，双方关系并无任何改善，且继续分居至今。现原告认为双方夫妻感情已彻底破裂且无和好可能。 　　据此，原告根据《中华人民共和国民事诉讼法》及相关法律规定，特诉至贵院，请求依诉予判。 　　此致 　　X市XX区人民法院 　　具状人： 　　年???月???日 民事起诉状 篇2 　　原告：__________________ 　　被告：__________________ 　　诉讼请求： 　　请求人民法院依法判决： 　　1、解除原、被告签订的《住宅室内装饰装修工程 施工合同》; 　　2、被告退还原告已付装修款__________元人民币，被告的经营者以个人财产对_____万元承担责任; 　　3、被告承担本案诉讼费。 　　事实及理由 　　__________年_____月_____日原、被告签订住宅室内装饰装修工程施工合同》，约定被告对原告__________房屋进行室内装修，工程日期为_____月_____日至_____月_____日，签订合同当日原告支付了_____元装修款。 　　__________年_____月中旬，被告停工，导致房屋装修无进展。原告多次催被告动工，被告承诺开始装修，并与原告在_____月_____日签订《关于住宅室内装饰装修工程施工合同的补充协议》，约定_____月_____日还未完工交付的，被告应无条件全额退还合同价款并将房屋钥匙交给原告。 　　被告在签订补充协议之后，一直也没有开始装修，经多次催促，被告均是停工状态，现原告根据双方的约定，根据《中华人民共和国民事诉讼法》的规定，提起诉讼，请求人民法院支持原告诉讼请求。 　　此致 　　____________________人民法院 　　具状人：__________________ 　　__________年_____月_____月 民事起诉状 篇3 　　民事起诉状（离婚诉讼） 　　原告：吴，女，汉族，1990年05月03日出生，住福建省，公民身份号码50023，联系电话。 　　被告：王x，男，汉族，1991年10月01日出生，住重庆市，公民身份号码50023，联系电话。 　　诉讼请求： 　　1.判令准予原、被告离婚。 　　2.判令原被告所生育的儿子王由原告直接抚养教育至独立生活止，被告每月15日前支付生活费1000元，教育费、医疗费凭票由双方各承担一半，并在该费用产生后15日内支付。 　　3.本案的案件受理费由被告承担。 　　事实与理由： 　　原告与被告认识，恋爱时间不到1年，于20__年X月XX日在重庆市XX县民政局办理登记结婚手续，婚后在20__年X月XX日生育一儿子，取名为王，现年X岁。 　　结婚后，双方在一起的日子过得并不幸福。主要表现在两个方面：第一，双方性格不合，有时就会吵架，发生争执；第二，被告王X有时候在我不情愿的情况下，想和我发生关系，就不考虑一下我的心情和感受，是一种不尊重我和不负责的表现。.......省略??事实上，；第三，这么多年，我也私下给被告提出过要求离婚的，被告不同意办离婚手续。原告之所以这么多年没有向法院起诉离婚，主要也是考虑在孩子的份上。时至今日，双方的感情彻底破裂了。原告要求离婚的态度非常坚决，即使被告不同意离婚，根据民法典的规定，原告在法院判决第一次不准离婚，分居一年以后，再次起诉离婚，法院就应当判决离婚。 　　原告认为，既然双方婚前相处时间短，感情基础不牢。被告在婚前、婚后被告强迫与原告发生性关系，对原告极为不尊重，原告的身体、心理遭