桩基础工程施工承包合同 .docxVIP

桩基础工程施工承包合同 发 包 方 ： 承 包 方 ： 工程名称： 签订日期： 桩基础工程施工合同条款 发包方 ( 以下简称甲方） 承包方 （以下简称乙方） 根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》和《建设工程质量管理条例》及有关规定，为明确双方在施工过程中的权利、义务和责任，经双方协商同意签订本合同。 一、工程概况 1、工程名称 2、工程地点 3、工程内容 4、工程造价 二、双方责任甲 方 ： 1、工程开工前，交给乙方施工图纸 1 份，地质勘察报告 1 份，组织承、发包双方和设计单位及有关部门参加施工图交底会审，提供会审纪要和修改施工图。 2、开工前，做好施工区域内“三通一平”且满足施工用水用电， 地下管道、电缆及地下其它障碍物的清理迁移工作，须具备开工条件。 3、以书面形式向乙方提交规划红线和坐标控制点位置，并现场交验。 4、协调施工现场周围居民环境。 甲方因以上约定未能如期完成，造成工作上的延误或施工中的损失，应承担由此而造成的损失及经济责任等。 乙 方： 1、做好施工准备工作， 根据设计图纸， 按规范组织施工。 2、确保工程质量， 出现质量问题负责处理并承担其费用。 3、乙方施工现场的内外安全责任由自己承担，发生费用由乙方自理，做到文明施工。 4、按合同规定的时间，如期完工和交付收验。 5、工程完工后向甲方提交工程量清单或确定工程造价的决算书 2 份。 乙方如不能履行以上各项义务，造成工期延误或质量损 失，应承担其经济责任。 三、合同工期 1、 2、有以下原因影响施工，经甲方现场代表签证后，工期相应顺延： ）人力不可抗拒； ）设计变更； ）甲方计划调整； ）按施工准备规定，不能提供施工场地、水、电源，道路未能接通，障碍物未能清除，影响进场施工； ）凡甲方负责供应的材料未能保证施工需要或因交验 时发现缺陷需要退换而影响进度； ）在施工中如因停电、停水影响正常施工； ）非乙方原因而监理签证不及时而影响下一道工序施 工； ）未按合同规定拨付预付款、 工程进度款而影响施工。 四、工程质量 1、质量要求： 2、乙方必按照施工图纸、会议纪要和国家颁布的建筑工 程规范、规程和标准进行施工，并接受甲方派驻代表的监督。 3、隐蔽工程必须经甲方派驻代表的检查、验收签章后， 方可进行下一道工序。 五、工程价款支付与结算 六、违约责任乙 方： 1、因施工造成工程质量不符合合同规定的，负责无偿修理或返工；由于修理或返工造成逾期交付，偿付逾期违约金。2、工程不能按合同规定的工期交付使用的，偿付逾期违 约金，造成损失的，还要赔偿损失。 甲 方： 1、未能按照合同的规定履行自己应负的责任，除竣工日期得以顺延外，还应赔偿乙方由此造成的实际损失。 2、工程中途停建、缓建或由于设计变更以及设计错误造成的返工，应采取措施弥补或减少损失；同时，赔偿乙方由此造成的停工、窝工、返工、倒运、人员和机械设备调迁、材料和构件积压的实际损失。 3、工程未经验收，甲方提前使用或擅自动用，由此而发生的质量或其他问题，由甲方承担责任。 4、不按合同规定拨付工程款，超时限付款另需支付银行同期贷款利息，并承担由此造成的一切损失。 七、其它 1、乙方食宿问题自行解决。 2、双方在履行合同时发生争议应立足于协商解决，不能协商解决的，可向当地人民法院起诉。 3、本合同未尽事宜双方协商解决，或签订补充协议作为本合同的附件，享有同等法律效力。 4、本合同自双方代表签字盖章生效，工程竣工验收符合要求、结清工程款后终止。 5、本合同壹式 份，甲乙方各执 份。 发 包 方 （ 盖 章 ） 承 包 方 （ 盖 章 ） 法人代表（签字） 法人代表（签字） 联系电话： 联系电话：