XXX施工转包合同书.docVIP

XXX桥涵施工合同书 甲方（全称） 乙方（全称） 依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》以及《汇辽路道路施工合同书》和其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，双方就本桥涵建设工程事项达成如下协议，订立本合同。 工程概况 工程名称：XXX高新技术产业开发区汇辽路桥涵 工程地点：XXX高新技术产业开发区汇辽路 施工内容：图纸范围内的桥涵工程。 合同工期：原订为2011年6月10日至2011年10月5日，因故推迟至今。 原合同是由甲方与有关部门签订，在执行中遇到资金等困难，故吸引乙方投资继续执行原合同。 自本合同签订之日起，该工程的所有投资由乙方负责。 施工队伍由乙方调配，原甲方已定的施工人员及管理人员经乙方认可后，可继续留用，否则由乙方重新安排。 资金的使用及管理：乙方的资金投入必须用在工程上，不能挪做它用，每笔款项必须由乙方认可。 甲方负责工程的回款，以及与有关部门和人员的协调回款打到乙方的帐户上。 由于甲方前期筹备、施工等已投入相应的资金，经双方共同认可后，此费用由乙方承担，并在此协议签订之日起三日内付给甲方。 所有的工程款由甲方负责清算，如遇困难，乙方有权利和义务出面协调清算。（待双方协商） 利润分成：因施工正在进行，待工程决算后，按所获利润，本着互利的原则进行分配，分配比例双方待定。 违约责任：甲乙双方要严格执行原合同和本协议的各项条款，若因甲方原因造成乙方工期延误，由甲方负责赔偿乙方的损失，乙方非不可抗拒的原因拖延工期，由乙方赔偿甲方的经济损失。 本协议在执行过程中，如发生纠纷，双方要本着友好协商的原则协商解决，协商不成可提交市仲裁委员会仲裁，也可向人民法院提起诉讼。 其它： 本合同一式三份，自签字之日起即发生法律效力。 甲方： 乙方： 年 月 日