支护工程施工合同(2016.5.18)改.docxVIP

航天新佳园住宅小区二期基坑支护工程施 工 合 同日 期：二○一六年四月第一部分协议书发包人（全称）： 陕西霈博实业有限公司 （以下简称甲方）承包人（全称）：陕西浩秦建设工程有限公司 （以下简称乙方）依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。一、工程概况工程名称：航天新佳园住宅小区二期C、E区基坑支护工程工程地点：西安市航天基地神舟二路和航天中路交汇西南角 建筑面积： 约260000平方米，包含住宅楼、商业用房、车库 二、工程承包方式1、包工包料、包质量、包工期、包安全文明施工、包验收。2、本工程在未征得甲方书面同意的情况下，不允许乙方分包、转包。三、承包范围　　1、工程专业承包范围　　13#楼和14#楼；16#楼和商铺；17#楼和商铺及25#、10#、11#、12#楼的基坑支护工程施工。具体内容如下：基坑支护设计图纸、基坑支护方案通过专家论证审批；⑵用于支护施工的临时施工用水/用电的布置、办公/施工、临时照明等工程的施工及维护。⑶严格依据甲方审批的支护方案进行施工，确保工程质量合格标准。⑷外部协调：包括但不限于扰民、环保、市容等政府相关部门协调工作。⑸配合甲方组织支护工程验收工作；除合同另有说明外，以上关于承包范围的详细说明及施工范围补充说明中的所有工作内容及费用已全部包含在合同价款中。2、基坑支护的优化设计工作。主要从以下4点提出优化方案：技术的可靠性、先进性及施工的可行性；经济效益；环境影响；工期；四、合同工期⑴总工期要求：95日历天。工期以“现场签证单”确认的时间为准。13、14#住宅楼 20天（含搭架子）；16#住宅楼、商铺 25天（含搭架子）；17#住宅楼、商铺 25天（含搭架子）；25#、10#、11#、12#楼 25天（含搭架子）；支护方案及设计图纸已完成。⑶ 以上工期时间均以甲方提供支护工作面开始计算。五、质量标准1、满足现行施工规范及质量验收标准要求，且达到甲方单位的验收标准。2、乙方所承包范围内的工程质量标准：合格 。3、符合甲方根据法律法规及政府规范性文件确定的其他标准。六、合同价款⑴支护设计、专家论证费：D区支护结算中已计算，本次不再计取。⑵支护工程总价暂定为人民币(含税) 7855086.00元（大写：柒佰捌拾伍万伍仟零捌拾陆元整），最终依据经监理单位、甲方、支护施工单位共同验收的实际完成数量×合同约定的综合单价（详见投标报价单）进行结算。⑶支护的基坑，甲方、监理单位、乙方开工前以 “现场签证单”进行确认。⑷土方开挖到位后，监理单位书面移交工作面，乙方方可进场施工。若基坑开挖深度超出设计要求的分层开挖高度范围3米，超出部分脚手架搭拆等措施费用由甲方按40元/平方米承担。⑸乙方对该项目的情况已全面了解，若施工期间产生的停工、窝工等一切费用由乙方自行承担。七、甲方、乙方项目经理：甲方负责：刘 鹏 电话方负责：郑立生电话、关于总、分包配合 1、乙方必须无条件服从甲方、总包单位关于现场进度、协调等工作的统一管理。2、乙方的资料完工验收后由总包单位统一收集、备案、交竣工资料。九、合同文件解释顺序本合同文件组成与解释顺序如下：1.本合同协议书2.本合同技术条款、商务条款及合同附件3.标准、规范及有关技术文件4.图纸5.谈判记录十、争议解决方式双方约定，在履行合同过程中产生争议时，可选择以下列办法解决： 1、由双方协商解决； 2、协商解决不成的，向长安区人民法院提起诉讼。十一、合同生效 1、合同订立时间：2016年4月12日 2、合同订立地点：西安市航天基地 3、本协议书自双方根据中华人民共和国相关法律签署订立，自双方签字盖章之日起开始生效并执行。十二、本协议书正本一式两份，双方各执一份；副本五份，甲方三份乙方两份，均具有同等法律效力。甲方和乙方一致同意本协议书及合同条款的签署、效力、执行、解除、终止、争议解决等均受中华人民共和国法律之管辖和约束。.本合同附件：合同附件作为本合同的组成部分，与本合同具有同等效力。附件一：投标报价单附件二：变洽签规定附件三：预结算管理规定附件四：工程建设项目廉洁合作协议书附件五：图纸甲方：陕西霈博实业有限公司乙方：陕西浩秦建设工程有限公司 地址： 地址：法定代表人： 法定代表人：委托代理人： 委托代理人：开户银行：开户银行： 账号： 账号