投资代建意向协议书.docVIP

Xxxx字（2014）0008号 电力安装投资代建意向 （xxxx期） 协 议 书 签订日期：二0一四年十一月十七日 XX县城安置区（XX一期、XX二期、XX一期）电力 安装投资代建意向协议书 甲方：XXXX 乙方：XXXX 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经甲、乙双方协商一致，在通过招投标程序后，甲方同意由乙方投资代建XXX小区配电设施工程，并达成本意向协议。 工程概况 工程名称：XXXX配电设施建设工程 工程地点：XXXX 工程规模：以财政评审投资额为准。 工程量见附件：小区配电初步设计图纸 资金来源：财政拨款和融资贷款。 工程承包范围 承包范围：设计施工图中所注明的有关工程内容、供电部门施工图会审纪要的内容、电业局批复的《供电方案》、施工过程中的各种施工技术核定单、设计变更和甲方的施工变更通知书所含的内容。 其他：包括供电部门办理上户、停电手续、工程验收、图纸会审以及施工、材料采购。 工程工期 本工程总工期，自甲方发出开工通知根据项目具体情况约定，自甲方发出开工之日起计算。 开工前7天，甲方向乙方发出开工通知书。 如遇下列情况，经甲方现场代表、监理工程师签证后，工期相应顺延： ①人力不可抗拒的因素（如雨雪、地震、冰冻等重大自然灾害而延误的工期）； ②甲方提出变更计划或变更施工图所造成的短期停工； ③甲方不能按期提供图纸（包括水准点），不能及时解决施工环境纠纷等原因引起的停工； ④因甲方其他原因造成工期延误，则工期顺延。 质量标准 本工程质量标准为：合格标准，争取优良。若工程质量、进度、安全达到甲方要求，则按工程总造价的2%给予乙方奖励。 工程量的确认 工程签证甲、乙双方严格按《XXX投资项目管理办法》《XXX投资项目工程签证管理现行办法》有关规定执行。 竣工结算 竣工结算严格执行工程竣工结算流程。在单项工程竣工验收合格后，乙方应及时提供竣工结算资料。甲方在接到乙方合格的竣工验收全部结算资料后在规定期限内完成财政或审计评审。如果超过期限，则视同认可乙方报送结算金额。 本工程结算依据：按《XXXX建价[2009]406号文件规定的《XXX建设工程工程量清单计价办法》和《XXX市政工程消耗量标准》（2006）及相关配套文件计算总价：材料价格为施工同期《工程造价》发布价。工程量结算按实际签证完成的工程量为准。 如国家、省及行业有关工程建设的标准、政策规定发生变化，工程结算时可作相应调整。如：供电部门关于配电系统防雷、用户计量系统的采用标准按行业标准要求提高配置的。 工程总价确定方式：工程结算金额以审计部门的审计结论为准。 工程款付款方式 工程款支付方式：若因甲方不能按合同约定支付工程款，则在单项工程的工程量完成至50%--80%时，乙方以本项目向银行申请保理业务贷款，甲方有义务提供担保（另行签订保理业务合同）。贷款到位后，甲方按工程合同约定支付工程款。 本合同规定的付款期限之前的银行利息由乙方自行承担，付款期限之后的银行利息及本金以及由此带来的一切费用由甲方承担。 乙方凭甲方当地税务部门的正式建安发票结算。结算时，乙方必须向甲方提供五套完整的工程竣工资料。 双方的权利与义务 （一）甲方权利与义务 负责项目用地的征地拆迁工作，及时解决征地拆迁引发的矛盾纠纷。 协调办理项目建设审批手续。 乙方权利与义务 确保项目建设质量和进度，接受甲方的监督管理。 严格执行国家关于安全生产管理的规定，杜绝安全事故；如发生安全事故，一切责任由乙方承担。 双方签订本协议后五个工作日乙方将贰佰万元借款拨入甲方指定的账户内。 乙方必须保证施工单位具有相应的建设施工资质，并通过合法招标程序取得施工资格。 违约责任 施工合同签订后，因甲方原因不能继续履行合同时，乙方已完成工程量可按实结算，甲方向乙方支付工程总造价10%的违约金。 施工合同签订后，因乙方原因不能继续履行合同或不能按本合同的约定期限完工，甲方有权解除合同，同时进行结算，乙方必须向甲方支付工程总造价10%的违约金。 其他 乙方向甲方借款200万元用于周转；利息按0.01元/月息计。 借款退付方式：三个月内甲方在扣除施工合同约定的工程安全保证金后退付余下全部借款。 本工程由乙方自行承担工程招投标费用、工程造价咨询费用和应缴税金，其他行政事业性规费和服务性收费按相关文件规定由甲、乙双方分别承担。 工程质量保修：按建设部2000年6月30日第80号令执行。 附则 本协议未尽事宜，双方另行商定。 本协议在履行过程中发生争议，由双方协商解决。如协商不成，双方约定由中方县人民法院管辖。 本协议壹式陆份，甲方