内外墙涂料装饰程工施工协议.docVIP

内、外墙涂料装饰工程施工协议 总包方： 甲方： 身份证号码： 乙方： 身份证号码： 甲方将 工程， 承包给乙方负责施工管理。为了明确双方责任，保证施工顺利开展，经双方充分协商，按照《中华人民共和国协议法》和《中华人民共和国建筑法》的有关规定，并参照总包方与甲方签订的合同（合同附后）为依据，双方达成一致意见，特签订本协议，双方共同遵循执行。 第一条 工程名称： 第二条 工程地点： 第三条 工程内容、涂料品牌、色号： 1、工程内容： 包工包料，总价包干（含脚手架搭设，施工垃圾清运及清洁卫生等）；内墙墙面及屋顶顶面两道腻子，楼梯间做成品乳胶漆，外墙装饰线条做成品乳胶漆，颜色由总包方定。 2、涂料品牌：乙方自定，但必须是合格品牌 3、使用颜色号：乙方自定 第四条 工程造价及付款方式 1、本工程内、外墙平涂面积约为50000M2 ，内、外墙面单价依照总包方与甲方签定的合同（合同附后）为依据；付款方式也依照总包方与甲方签订的合同为依据进行付款。甲方在每次收到总包方付款时按照暂定总价的比例收取费用，直到收取到叁万元正（小写：30000.00）时，则停止收取。（税、费由甲方自理）。 2、工程总造价约为：大写：肆拾捌万元正（小写：480000.00元），以（人民币）现金结算，完工后按现实完成工作量展开计算并结合签证按实结算。 3、工程竣工验收通过后七天内，由乙方承担责任将工程造价结算书送交甲方审核办理结算手续。 第五条 协议工期 甲方发出进场公告后，三天内乙方必须部署工人进场施工，有效工期为 日历天。 在施工过程中如遇以下任何一种情况，工期顺延： 1、遇到不可抗拒的灾害或事故（包括雨季停工）。 2、甲方规定变更设计图纸、工程内容或增加项目。 第六条 工程品质等级 1、甲方对工程品质的规定；合格 ，在保质期内不脱皮，基本不褪色。 2、由建设工程品质监督部门对本协议项目工程品质开展评定，达到本款规定。 3、双方对工程品质有争议，提请建筑工程品质监督部门仲裁。 第七条 工程款支付 按照总包方与甲方签订的合同为依据（合同附后） 第八条 竣工验收 双方对工程施工品质按《建筑装饰工程施工及验收规范》开展验收。 第九条 甲方、乙方责任范围 一、甲方责任 1、按第七条款支付乙方进度款。 2、承担责任提供与施工相关的资料。 二、乙方责任 1、严格按甲方确定的施工图及说明开展施工，保证品质，按时完工并交付使用。 2、乙方委派 为工地现场代表，承担责任行使乙方的权利及义务。 3、承担责任提供内、外墙涂料验收资料，参加甲方组织的工程竣工验收，办理竣工结算。 4、在施工期间做好现场防火、防盗及安全生产工作，工作中甲方不对乙方材料失窃承担责任，施工中若发生因乙方缘故引起的人身安全事故及其他事故，乙方应承担责任。 5、乙方进场人员由专人管理并服从甲方及总包方统一管理。 6、做好文明施工、工完场清工作。 7、乙方必须对所有的人工进行安全教育，并购买意外伤害保险及法律规定的其它险种，如因乙方现场教育及违反操作规章规定进行施工，其造成的一切责任事故及经济纠纷、赔偿全权由乙方自行负责处理，一概与甲方无关。 第十条 违约责任及争议解决办法 1、协议生效后如有色号更改应征得乙方同意，否则因为更改造成乙方定货损失的，则规定更改方应按更改色彩油漆内墙工程量造价的50%赔偿乙方的经济损失。 2、乙方按协议规定的品质标准开展施工，如属乙方责任所发生施工品质问题，乙方必须返工，由此产生的费用均由乙方承担。 3、协议履行过程中如果发生争议，双方应协商解决。如果无法达成协议，提交有关仲裁机构或向法院起诉解决。 第十一条 其他事项 1、本协议未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议具有同等法律效力。 2、本协议 壹式叁份，甲方执壹份，乙方执贰份，经双方签字盖章后生效，至工程价款全部结清后按照法律规定时效后自动失效。 3、材料质量出现任何问题均与甲方无关，不承担由此带来的任何法律及经济责任。 4、协议签定地点：