施工施工合同仲裁协议2025年合同.docxVIP

施工施工合同仲裁协议2025年合同

甲方（发包人）：[甲方全称]

法定代表人/授权代表：[姓名]

地址：[甲方地址]

统一社会信用代码：[甲方代码]

乙方（承包人）：[乙方全称]

法定代表人/授权代表：[姓名]

地址：[乙方地址]

统一社会信用代码：[乙方代码]

鉴于甲方拟发包[项目名称]（项目地点：[项目详细地址]）的建设工程（以下简称“该工程”），乙方具备承担该工程的建设施工能力并愿意投标/接受发包，双方根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国仲裁法》及其他有关法律法规，本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经友好协商，就该工程施工事宜及争议解决方式达成如下协议：

第一条仲裁协议的订立与效力

甲乙双方确认，在本协议（主合同，若存在）或双方就该工程另行签订的施工合同（以下简称“主合同”）中约定的所有或特定争议事项（以下简称“争议事项”），均应依照本协议的约定提交约定的仲裁委员会进行仲裁解决。本仲裁协议独立于主合同，主合同的任何变更、解除、终止或无效，不影响本仲裁协议的效力。双方同意，本仲裁协议是双方就争议事项解决方式达成的具有法律约束力的书面协议。

第二条仲裁事项

双方同意，将因履行或与履行该工程（包括但不限于合同订立、效力、解释、履行、变更、解除、终止、工程款支付、结算、质量、工期、安全、违约责任、争议解决等）所发生的或与之相关的一切争议，提交约定的仲裁委员会仲裁解决。该等争议包括但不限于：(a)工程范围、工期、质量标准、工程造价及支付方式的争议；(b)因工程变更、签证、索赔等产生的费用结算争议；(c)因一方违约（如工期延误、质量缺陷、支付工程款等）而产生的责任承担争议；(d)因不可抗力事件影响工程履行而产生的后果处理争议；(e)主合同或本协议约定的其他任何争议。

第三条仲裁委员会

双方一致同意，将根据本协议第二条约定的争议事项，提交[请在此处明确填写选定的仲裁委员会全称，例如：中国国际经济贸易仲裁委员会（CIETAC）]（以下简称“仲裁委员会”）按照其届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为仲裁委员会所在地。

第四条仲裁语言

仲裁语言为中文。

第五条仲裁规则

仲裁委员会将按照其届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁规则的具体适用以仲裁委员会的最终决定为准。

第六条仲裁费用

除仲裁委员会仲裁规则另有规定外，仲裁费用（包括仲裁费、律师费等）由败诉方承担；双方均有责任承担各自的仲裁费用。

第七条通知与送达

与仲裁有关的所有通知、请求、文件或其他通讯，均应根据仲裁委员会仲裁规则的规定送达。

第八条适用法律

本仲裁协议的订立、效力、解释、履行及争议解决，均适用中华人民共和国法律（为免疑义，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区的法律）。

第九条其他约定

1.双方应各自指定一名仲裁员，或委托仲裁委员会主席指定仲裁员。如果双方未能就仲裁员人选达成一致，则由仲裁委员会主席指定。

2.除非双方另有约定，仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。仲裁裁决作出生效后，当事人应当履行。一方不履行的，另一方可以按照《中华人民共和国民事诉讼法》等相关法律规定向人民法院申请强制执行。

3.在仲裁期间，不因进行仲裁而影响当事人根据主合同或本协议约定提起诉讼或采取其他法律行动的权利，但双方另有约定或法律规定除外。

第十条协议的生效与份数

本协议自双方授权代表签字并加盖单位公章（或合同专用章）之日起生效。本协议一式[份数]份，甲方执[份数]份，乙方执[份数]份，具有同等法律效力。

（以下无正文）

甲方（盖章）：[甲方全称]

法定代表人/授权代表（签字）：

日期：年月日

乙方（盖章）：[乙方全称]

法定代表人/授权代表（签字）：

日期：年月日