二零二五年度风电场施工分包合同.docxVIP

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME

甲方：XXX

乙方：XXX

20XX

COUNTRACTCOVER

专业合同封面

RESUME

PERSONAL

二零二五年度风电场施工分包合同

甲方（发包方）：

名称：____________________

地址：____________________

法定代表人：________________

营业执照号：________________

乙方（承包方）：

名称：____________________

地址：____________________

法定代表人：________________

营业执照号：________________

鉴于甲方负责投资建设风电场，现需将其中部分施工项目进行分包，经双方协商一致，达成如下协议：

一、项目名称：二零二五年度风电场施工分包项目

二、项目地点：____________________

三、工程概况：

1.项目规模：____________________

2.工程内容：____________________

3.工期：____________________

4.质量要求：____________________

四、合同总价：

1.合同总价：人民币____________________元（大写：____________________）

2.合同总价构成：____________________

3.付款方式：____________________

五、工程进度及验收：

1.乙方应按照合同约定的时间节点完成施工，具体进度安排如下：

年度

进度要求

验收时间

2025年

______________

______________

______________

______________

______________

______________

2.验收标准：____________________

3.验收方式：____________________

六、违约责任：

1.乙方未按合同约定的时间节点完成施工，每延误一日，应向甲方支付合同总价_________%的违约金。

2.甲方未按合同约定的时间节点支付款项，每延误一日，应向乙方支付合同总价_________%的违约金。

3.因乙方原因造成工程质量的，乙方应承担全部责任，包括但不限于修复、返工、赔偿损失等。

4.因不可抗力等原因导致合同无法履行的，双方互不承担违约责任。

七、必威体育官网网址条款：

1.双方对本合同内容及项目资料负有必威体育官网网址义务，未经对方同意，不得向任何第三方泄露。

2.必威体育官网网址期限为合同签订之日起__________年。

八、争议解决：

1.双方在履行合同过程中发生的争议，应友好协商解决；协商不成的，提交________________仲裁委员会仲裁。

2.仲裁委员会应适用________________法律。

九、合同生效及其他：

1.本合同自双方签字盖章之日起生效。

2.本合同一式______份，甲乙双方各执______份，具有同等法律效力。

3.本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

甲方（盖章）：

乙方（盖章）：

签订日期：____年____月____日