2025年建筑工程施工合同争议解决机制协议 (2).docxVIP

2025年建筑工程施工合同争议解决机制协议

本协议由以下双方于______年______月______日在中国______省______市______签订：

甲方（发包人）：______，法定代表人：______，注册地址：______，统一社会信用代码：______

乙方（承包人）：______，法定代表人：______，注册地址：______，统一社会信用代码：______

鉴于甲方拟发包______项目（项目名称：______，项目地点：______，合同编号：______，以下简称“主合同”）的建筑工程施工，乙方具备相应的资质和能力，愿意承接该工程的施工任务。

双方在平等、自愿、公平和诚实信用的基础上，依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规的规定，并在主合同约定的权利义务基础上，就主合同项下可能发生的争议解决事宜，达成如下协议：

第一条争议定义与范围

本协议所称“争议”是指甲乙双方在履行主合同过程中，就主合同的订立、履行、变更、解除、终止、终止后的事项以及与主合同有关联的任何争议。争议范围包括但不限于工程款支付、工期延误、工程质量、工程变更、安全文明施工、违约责任、不可抗力等。

第二条争议解决顺序

双方确认，对于本协议第一条所定义的争议，应按照以下顺序尝试解决：

（一）友好协商。双方应首先通过友好、善意的协商方式解决争议。协商应在争议发生后______日内进行，地点在______。经协商，双方可书面形式确认达成的解决方案。

（二）调解。若协商未能在前述期限内解决争议，或双方均同意，应在协商未果后______日内，将争议提交至______（此处应填写具体的调解机构名称，例如：XX省建筑业协会调解中心）进行调解。双方应积极配合调解工作，遵守调解规则，努力达成调解协议。调解协议经调解机构确认后，具有法律约束力，双方应共同履行。

第三条争议解决方式

（一）若经过协商和调解，双方未能就争议达成一致解决方案，或任何一方不愿或无法通过调解解决争议，则该争议应按照本协议第四条的约定提交仲裁。

（二）双方一致同意，将争议提交______（此处应填写具体的仲裁委员会名称，例如：中国国际经济贸易仲裁委员会（CIETAC））按照其届时有效的仲裁规则进行仲裁。

（三）仲裁地点约定为______（通常为主合同约定地点或仲裁机构所在地）。

（四）仲裁语言约定为中文。

（五）本协议双方同意，所提交仲裁的争议事项，应适用中华人民共和国法律（为避免冲突，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区的法律）。

第四条费用承担

（一）双方同意，对于通过协商、调解、仲裁解决争议所产生的一切费用，包括但不限于协商费、调解费、仲裁费、律师费、差旅费等，原则上由各方自行承担其因解决争议而产生的直接费用。

（二）对于仲裁费用，双方同意，仲裁机构根据其仲裁规则收取的仲裁费用，由败诉方承担；若双方均有责任，则由双方按照其责任比例分担。

（三）胜诉方有权要求败诉方承担其因解决争议而支付的、合理的律师费及其他费用，但需以实际发生并提供有效票据为前提，并符合中华人民共和国相关法律规定。

第五条必威体育官网网址条款

双方同意，对于在履行主合同及本协议过程中所获悉的对方的商业秘密、技术信息以及其他任何不愿公开的信息，均负有必威体育官网网址义务。未经对方书面同意，任何一方不得向任何第三方泄露、披露或使用该等必威体育官网网址信息，但法律法规另有规定或监管机构要求披露的除外。本必威体育官网网址义务不因本协议的终止而失效。

第六条法律适用与争议解决地的补充约定

本协议的订立、效力、解释、履行及争议解决，均适用中华人民共和国法律。因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，双方首先应尝试通过本协议第二、三条规定的协商、调解方式解决；未能解决的，最终提交______（仲裁委员会名称）按第四条约定进行仲裁。

第七条其他约定

（一）本协议是主合同不可分割的组成部分，与主合同具有同等法律效力。本协议未约定的事项，适用主合同的相关约定。

（二）本协议的变更或补充，须经双方书面同意。

（三）本协议一式______份，甲方执______份，乙方执______份，具有同等法律效力。

甲方（盖章）：____________

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：______年______月______日

乙方（盖章）：____________

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：______年______月______日