通用建筑工程合同模板(3篇).docxVIP

第1篇

合同编号：_______

甲方（建设单位）：____________________

乙方（施工单位）：____________________

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行建筑工程施工事宜，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：____________________

2.工程地点：____________________

3.工程规模：____________________

4.工程内容：____________________

5.工程预算：人民币_______元整（大写：_______）

二、工期及进度

1.工程总工期：_______个月。

2.分阶段工期：详见附件一《工程进度计划表》。

3.乙方应严格按照甲方提供的工程进度计划进行施工，如因乙方原因导致工期延误，每延误一日，应向甲方支付人民币_______元整的违约金。

三、工程质量

1.工程质量标准：符合国家现行施工质量验收统一标准及设计文件要求。

2.乙方应严格按照设计文件和施工规范进行施工，确保工程质量。

3.工程验收合格后，甲方应在_______日内对工程质量进行验收，如发现质量问题，乙方应在_______日内整改完毕。

四、工程款支付

1.甲方按以下进度支付工程款：

（1）开工前支付合同总价款的_______%作为预付款；

（2）主体结构封顶后支付合同总价款的_______%；

（3）竣工验收合格后支付合同总价款的_______%；

（4）保修期满后支付合同总价款的_______%。

2.乙方提交工程进度款申请时，应提供相关证明材料，甲方应在_______日内审核并支付工程款。

五、工程变更及索赔

1.因设计变更、工程量增减、不可抗力等原因导致工程变更，双方应协商一致，签订补充协议，调整合同内容。

2.乙方在施工过程中，如因甲方原因导致工程停工、窝工，甲方应承担相应责任，并支付乙方停工、窝工损失。

六、违约责任

1.甲方未按约定支付工程款，应向乙方支付_______%的违约金。

2.乙方未按约定工期完成工程，每延误一日，应向甲方支付_______%的违约金。

3.乙方在施工过程中，如因自身原因导致工程质量不合格，应承担修复责任，并赔偿甲方因此遭受的损失。

七、争议解决

1.双方在履行合同过程中发生争议，应友好协商解决；协商不成的，可向合同签订地人民法院提起诉讼。

2.争议解决期间，双方应继续履行合同约定的义务。

八、其他约定

1.本合同未尽事宜，双方可另行协商签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

2.本合同一式_______份，甲乙双方各执_______份，自双方签字（或盖章）之日起生效。

甲方（建设单位）：____________________

乙方（施工单位）：____________________

签订日期：_______年_______月_______日

附件：

1.工程进度计划表

2.相关法律法规及标准文件

第2篇

合同编号：________________________

甲方（发包方）：________________________

乙方（承包方）：________________________

签订日期：________________________

一、工程概况

1.工程名称：________________________

2.工程地点：________________________

3.工程规模：________________________

4.工程类别：________________________

5.工程投资：________________________

二、合同工期

1.合同工期：________________________

2.甲方应按照合同约定的时间提供施工场地、材料、设备等，确保乙方按期完成工程。

3.乙方应按照合同约定的时间完成工程，如因乙方原因导致工期延误，乙方应承担相应的违约责任。

三、工程价款

1.工程价款：________________________

2.工程价款包含：设计费、材料费、人工费、设备费、施工费、管理费、利润等。

3.甲方应按照合同约定的时间支付工程价款，乙方应按照合同约定的时间提供工程量清单和结算单。

四、材料、设备供应

1.甲方应按照合同约定的时间提供工程所需的材料、设备，并保证其质量符合国家标准。

2.乙方应按照甲方提供的材料、设备进行施工，如因材料、设备质量问题导致工程出现质量问题，乙方应承担相应的责任。

3.乙方在施工过程中需使用其他材料、设备时，