市政工程合同法律合规模板.docxVIP

市政工程合同法律合规模板

作为参与过十余份市政工程合同起草的法务专员，我深知一份合规的合同不仅是双方权利的“保护伞”，更像是工程建设的“导航图”，每一条款都要精准指向可能出现的风险点。下面这份合同模板，是我结合近五年实操案例、行业规范和法院典型判例反复打磨而成，既遵循法律框架，又带着一线项目的“烟火气”——毕竟，合同里的每个字，最后都可能变成工地上的一砖一瓦。

一、合同双方

甲方（发包人）：XX市市政工程管理中心（以下简称甲方）

乙方（承包人）：XX建设工程有限公司（以下简称乙方）

甲乙双方根据《中华人民共和国民法典》《建设工程质量管理条例》等相关法律法规，经平等协商，就XX区市政道路升级改造工程（以下简称“本工程”）签订本合同，以资信守。

（这里得啰嗦一句：合同开头必须写清双方全称和简称，我见过太多因为“简称混用”闹的纠纷——比如甲方写“市管中心”，乙方写成“市建公司”，结果另一个项目也有同名简称，最后对簿公堂才发现签错了主体。）

二、工程概况

2.1工程基本信息

工程名称：XX区市政道路升级改造工程

工程地点：XX市XX区XX路（东起XX街，西至XX巷）

工程内容：包括但不限于路基换填（厚度30cm，采用级配碎石）、沥青混凝土路面铺设（上面层4cm细粒式、下面层6cm中粒式）、雨水管网改造（DN800HDPE双壁波纹管，总长约2.8公里）、路缘石安装（花岗岩材质，规格1000mm×300mm×150mm）及附属交通标线施划。

2.2工程背景

本工程为XX市年度民生重点项目，旨在解决区域内道路坑洼、雨污混流等问题，提升市民出行体验。甲方已取得《建设工程规划许可证》（证号：XX规建字[20XX]XX号），施工范围内地下管线已完成初步探测（详见附件1《管线探测报告》），但乙方需在进场后3日内自行复核，发现未标注管线应立即通知甲方协调处理。

（去年有个项目，就因为合同里没写“自行复核管线”这一条，施工队挖断了未标注的通讯光缆，甲方说“探测报告是第三方做的不关我事”，乙方说“你没告诉我有管线”，最后拖了半年才厘清责任。所以这一条必须写死——甲方提供基础资料，乙方有复核义务，双方都得长个心眼。）

三、合同工期

3.1总工期

本工程工期自开工之日起计算，总日历天数90天（含雨天、节假日）。暂定XX月XX日开工（具体以甲方签发的《开工令》为准），XX月XX日前完成全部施工内容并通过竣工验收。

3.2节点要求

路基换填及雨污管网：开工后30日内完成；

路面基层施工：开工后50日内完成；

沥青面层及附属工程：开工后80日内完成；

竣工验收准备：开工后85日内提交完整竣工资料。

3.3工期延误处理

因不可抗力（如持续3日以上暴雨）、甲方未按约定提供场地/图纸、重大设计变更（单项变更超过合同总价5%）导致的工期延误，乙方需在事件发生后3日内向甲方提交书面报告，经甲方确认后工期顺延；因乙方原因延误的，每逾期1日按合同总价0.1%支付违约金，逾期超过15日的，甲方有权解除合同并要求赔偿损失。

（工期条款最容易扯皮，我建议细化到“节点”——比如把“90天总工期”拆成几个关键节点，这样哪怕最后总工期没超，但中间某个节点拖了，也能及时预警。）

四、质量标准与验收

4.1质量要求

本工程须达到《城镇道路工程施工与质量验收规范》（CJJ1）合格标准，其中沥青混凝土压实度≥98%，雨水管闭水试验渗漏量≤0.004L/(m·min)。主要材料（沥青、管材、路缘石）须提供出厂合格证、检测报告，进场前由甲方、监理共同抽检（抽检比例：沥青10%、管材5%、路缘石3%），不合格材料不得使用。

4.2验收流程

乙方自检：每道工序完成后，乙方须自行检测并形成记录，合格后向监理提交《工序验收申请单》；

监理初验：监理在收到申请后24小时内现场验收，不合格项须在48小时内整改完毕；

甲方终验：全部工序完成后，乙方提交《竣工验收报告》及完整资料（含竣工图、检测报告、质保书等），甲方在15个工作日内组织相关部门验收，验收合格后签署《工程接收证书》。

4.3质量责任

工程保修期为2年（自竣工验收合格之日起算），保修期内出现路面沉降（沉降量超过5cm）、管道渗漏等质量问题，乙方须在接到通知后48小时内到场维修，费用由乙方承担；如乙方拖延维修，甲方可委托第三方处理，费用从质保金中双倍扣除。

（质量条款得“咬文嚼字”——比如“合格标准”要明确具体规范，别写“符合国家规定”这种模糊表述；再比如“维修时限”定48小时，是因为市政工程关乎民生，拖一天可能就有老百姓投诉到市长热线。）

五、合同价款与支付

5.1合同总价

本合同采用固定总价承包方式，总价为人民币XXX万元（大写：XXX万圆整）。该价格已包含人工、材料、机械、运输、税费、利润、风险（除政策调整、重大设计变更外）等全部费