2025“＊＊建设集团合同”建设工程施工合同.docxVIP

第PAGE页共NUMPAGES页

2025“＊＊建设集团合同”建设工程施工合同.doc

2025“建设集团合同”

建设工程施工合同

（正文）

本合同由建设集团（以下简称“甲方”）与（以下简称“乙方”）于年月日在（地点）签订。根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》《建设工程质量管理条例》等相关法律法规，为明确双方的权利义务，本着平等、自愿、诚实信用的原则，经友好协商，达成如下协议：

第一条工程概况

1.1工程名称：

1.2工程地点：

1.3工程内容：（包括但不限于土建工程、装饰工程、安装工程等，具体以施工图纸、工程量清单及双方确认的施工范围为准）

1.4工程规模：（如占地面积、建筑面积、投资额等）

1.5所有权属：本工程的所有权归（甲方或乙方或其他方）所有。

第二条施工范围

2.1施工范围：乙方负责按照本合同约定及甲方提供的施工图纸、技术要求完成工程的施工工作，具体内容以双方确认的施工范围为准。

2.2施工范围的调整：如因设计变更或甲方需求调整，双方可协商一致对施工范围进行增减，并签署补充协议明确变更内容、价款及工期。

第三条合同工期

3.1开工日期：年月日

3.2竣工日期：年月日

3.3总工期：天

3.4工期顺延：因不可抗力、设计变更、甲方原因或其他非乙方原因导致的工期延误，双方可协商顺延工期。顺延工期的天数由双方签证确认。

第四条质量要求

4.1质量标准：本工程质量应符合国家或地方相关建设工程质量验收规范，达到（如“合格”或“优良”）标准。

4.2施工要求：乙方应严格按照施工图纸、施工技术规范及安全操作规程进行施工，确保工程安全、质量符合约定要求。

4.3材料要求：乙方使用的建筑材料、构配件及设备必须符合国家相关质量标准和环保要求，并提供质量证明文件。

4.4质量保修：本工程的保修范围、保修期限及保修责任按照《建设工程质量管理条例》及相关规定执行。

第五条合同价款与支付

5.1合同总价：本合同暂定总价为人民币元（大写：），具体金额以双方确认的工程量清单及施工范围为准。

5.2付款方式：

（1）预付款：合同签订后，甲方向乙方支付合同总价的%作为预付款；

（2）进度款：乙方按月向甲方提交经确认的工程进度报告，甲方向乙方支付当月工程进度款，具体比例为合同总价的%；

（3）竣工款：工程竣工验收合格后，甲方向乙方支付合同总价的%；

（4）质保金：合同总价的%作为质保金，质保期满后无质量问题一次性支付。

5.3调整机制：因设计变更、施工范围调整或市场材料价格波动，双方可协商调整合同价款，并签署补充协议明确调整金额及支付方式。

第六条双方权利与义务

6.1甲方权利与义务

（1）负责提供施工图纸、技术资料及施工场地；

（2）负责协调施工现场的用水、用电及道路畅通；

（3）按合同约定支付工程款；

（4）对乙方施工质量、进度进行监督，并及时提出整改要求；

（5）负责组织工程竣工验收。

6.2乙方权利与义务

（1）严格按照合同约定及施工规范进行施工，确保工程质量和工期；

（2）负责施工现场的安全管理，防止发生安全事故；

（3）负责施工人员的管理，确保文明施工；

（4）按合同约定的时间提交工程进度报告、竣工验收资料及结算报告；

（5）承担施工期间的材料费、人工费及相关费用。

第七条工程变更与签证

7.1变更申请：如需对施工图纸、施工范围或技术标准进行变更，甲方应以书面形式通知乙方，乙方应在收到通知后日内提出书面确认意见。

7.2签证确认：双方应对变更内容、影响范围、增减工程量及价款达成一致，并签署书面签证确认。

7.3争议处理：如对变更内容有争议，双方应协商解决；协商不成的，可向工程所在地人民法院提起诉讼。

第八条工程验收与交付

8.1验